安全生产标准化整改项目（天然气）工程施工
竞争性谈判文件
发包人：中国工程物理研究院电子工程研究所
二Ⅹ一四年十二月
安全生产标准化整改项目（天然气）工程施工
竞争性谈判文件
项 目 名 称：安全生产标准化整改项目（天然气）工程施工
发 包 人：中国工程物理研究院电子工程研究所（盖章）
代 理 机 构：四川建科工程建设管理有限公司（盖章）
代理机构资格证书编号：F151000031
二Ⅹ一四年十二月
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 3 页共 70 页
目 录
第一篇 竞争性谈判邀请书.......................................................................................................4
第二篇竞争性谈判须知.............................................................................................................8
第三篇 竞争性谈判程序.........................................................................................................10
第四篇 竞争性谈判方法.........................................................................................................11
第五篇 合同条款及格式.........................................................................................................13
第一部分 合同协议书 ..............................................................................................15
第二部分 通用合同条款 ..........................................................................................18
第六篇 工程量清单.................................................................................................................45
第七篇 图纸.........................................................................................................................45
第八篇 发包技术标准及要求...............................................................................................52
第九篇 竞争性谈判申请文件格式.........................................................................................53
目 录 ........................................................................................................................55
一、申请承诺函及申请函附录 ................................................................................56
二、法定代表人身份证明 ........................................................................................60
二、授权委托书 ........................................................................................................61
四、已标价工程量清单（报价文件） ....................................................................62
五、施工组织方案 ....................................................................................................62
六、项目管理机构 ....................................................................................................63
七、资格审查资料 ....................................................................................................65
八、其他资料 ............................................................................................................70
第一篇 竞争性谈判邀请书
致：
本项目安全生产标准化整改项目已由有关部门批准建设，项目业主（发包人）为
中国工程物理研究院电子工程研究所，建设资金来自国拨，项目出资比例为全额。现发
包人邀请你单位按本次《竞争性谈判》要求，参加安全生产标准化整改项目（天然气）
工程施工承包竞争性谈判。
1. 项目概况
项目业主/发包人：中国工程物理研究院电子工程研究所
项目名称：安全生产标准化整改项目（天然气）工程施工
工程概况：安全生产标准化整改项目（天然气）工程包括对老区的 503、507C
工号，和新区室外管道上调压柜后的阀门及 525 工号三处用气点改造。其中 503、507C
工号天然气系统已投入使用二十余年，部分系统已不符合现行规范，另外工艺使用要求
也发生变化，因此需进行改造；新区室外管道上调压柜后的阀门井内积水，根据使用天
然气的压力和现行设计规范取消该阀门井。525、526 工号燃气用气点标准化整改，同时
按照使用方要求将原吊顶内管线移位。
工程最高限价：470,111 元（其中老区部份最高限价 444,008 元；新区部份最高
限价 26,103 元，两部份将分开签订施工总承包合同）。结算价以谈判成交价（中标价）
总价包干。
工期：45 日历天
工程质量:达到国家现行建设工程施工验收“合格”标准。
2. 竞争性谈判申请人资格要求
同时具备Ⅹ收到发包人邀请书并回复参加；Ⅹ企业独立法人资格；Ⅹ建设行政主
管部门颁发的化工石油工程施工总承包或化工石油设备管道安装工程专业承包二级及
以上资质并同时具备“中国石油天然气股份有限公司 HSE 准入证”或“中国石化工程建设
市场资源库成员证书”。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，企业注册
地不在四川省行政区域内的外地企业，须提供《四川省省外企业入川从事建筑活动备案
证》或有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》。
项目经理：机电工程专业二级及以上建造师），有效的安全生产考核合格证。
项目经理可不到开标现场。
项目技术负责人：具有土木工程类中级及以上职称。
不接受联合体谈判申请。
3. 竞争性谈判文件的获取、确认
拟受邀参加谈判者，凭本邀请函于 2014 年 月 日至 月 日(09:00-11:30，
14:00-16:30，公休日除外)到成都市金牛区三洞桥路 19 号国贸大厦 6 楼领取竞争性谈判
文件。
获得本邀请函的潜在谈判申请人，于收到邀请电话起 3 日内进内进行回复确认。
竞争性谈判文件每套售价 150 元，售后不退。
4. 谈判保证金及履约保证金：
本次谈判保证金及履约保证金:均为 10000 元人民币。
发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起 5 日内，根据竞争性谈判文件和中
标人的申请文件（含谈判过程中承诺）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，
发包人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给发包人造成的损失超过谈判保证金
数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳到以下帐号：
开户单位：四川建科工程建设管理有限公司
开户银行：成都银行德盛支行
帐 号：29042010214858800018
财务咨询电话：028—86251848
履约担保：中标人的谈判保证金自动转为履约保证金，履约保证金担保至竣工验收
合格后 28 日内无息退还.
5. 竞争性谈判申请文件递交、谈判会议召开
竞争性谈判申请文件递交的截止时间（截止时间，下同）为 2014 年 月 日
09 时 00 分，地点为中国工程物理研究院电子工程研究所会议室（若地点因故改变，发
包人将提前 2 小时告知），竞争性谈判申请文件递交的截止时间即谈判会议召开时间。
逾期送达的或者未送达指定地点的申请文件不予受理，其谈判资格将被拒绝。
6、联系方式
发包人：中国工程物理研究院电子工程研究所
地 址：四川省绵阳市游仙区绵山路 64 号
联系人：张鼎
电 话：0816-2485540
二①一四年十二月
确认函
中国工程物理研究院电子工程研究所：
我单位已于 年 月 日，收到贵单位发出的安全生产标准化整改项目
（天然气）工程施工竞争性谈判邀请书、竞争性谈判文件、并确认将参加或不参加（二
选一）此次谈判。
（单位名称）（盖章）
年 月 日
第二篇 竞争性谈判须知
一、 本谈判方案仅适用于安全生产标准化整改项目（天然气）工程施工竞争性
谈判谈判小组：由发包人组织相关专家 3 人以上组成谈判小组，依法独立进行评审、谈
判工作，谈判小组成员均具有相同的权利。并邀请相关监督部门依法监督。
二、 评审否决：谈判小组经评审、谈判，认为所有谈判申请书人均不符合要求
或缺乏竞争的，可以否决所有的申请。
三、 谈判文件的说明
（一）邀请的谈判申请人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求
提供竞争性谈判申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，不按规定提交
竞争性谈判申请文件或竞争性谈判申请文件有虚假材料的，将谈判申请人参加谈判或成
交的资格，并由谈判申请人承担相应的法律责任。
（二）邀请的谈判申请人对谈判文件如有疑点需要澄清，须在提交竞争性谈判申
请文件截止时间前 2 日，以书面或传真形式通知发包人（或代理机构），发包人（或代
理机构）以书面或传真形式给予答复。
（三）发包人对谈判文件的补充、修改，应在提交竞争性谈判申请文件截止时间
前 1 日内进行，并书面告知所有谈判申请人。
四、 谈判申请书的制作
(一)、谈判申请人应按照谈判文件的要求，准备谈判申请书 1 式 3 份，其中正本 1
份，副本 2 份（封面上标注“正本”、“副本”），若正本与副本不一致，则以正本为准。电
子文档壹份（其中已标价工程量清单除提供专业软件生成的原始文件格式外，还需提交
电子表格）。
(二)、装订要求: 谈判申请书应打印，按 A4 纸幅面装订，正本和副本应采用粘贴方
式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。正副本可封装
在一起，如过大可分别进行密封。
(三)、页码和小签: 投标文件应编制页码，投标人可以不小签。
（四）谈判申请人按要求进行签署。若是授权代理人签署的，应将法定代表人授权
委托书附在谈判申请书中。
（五）谈判申请书不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由谈判申请
书同一签署人在修改错漏处签字并加盖公章。
五、 谈判申请书的组成（含电子文挡或 U 盘）
(一) 申请承诺函及申请函附录
(二) 法定代表人身份证明
(三) 授权委托书
(四) 己标价工程量清单（报价文件）
(五) 施工组织方案
(六) 项目管理机构
(七) 资格审查资料
(八) 其他资料
六、 谈判申请书的递交：
（一）谈判申请人可将资质证明文件、报价书、技术部分装订成一册，也可以分
册装订密封，并在密封袋上注明：
谈判项目名称:
谈判申请人单位名称及地址：
201 年 月 日 09 时 00 分（评审时间）前不得开启。
（注：发包人需要澄清证件原件的，证件原件另行提供）
（二）密封处应加盖单位公章。
（三）如果谈判申请书未按上述要求进行密封，因此而造成的任何责任均由谈判
申请人承担。
（四）谈判申请书递交的截止时间为谈判文件规定的评审时间，迟到的谈判申请
书，发包人将予以拒绝。
七、 本谈判文件由发包人/代理机构负责解释，发包人/代理机构及谈判小组不对
评审结果进行任何解释。
八、 特别说明：
1、 发包人提供的工程量清单仅作为申请人报价的参考。本工程采用竣工验收
合格工程总价包干合同。即除设计变更按专用合同条款价款调整外，完成施工图纸、投
标文件及招标文件内容总价包干。
2、 当图纸标注量与图纸设计应当计量不一致时，为互为补充关系；投标文件
与施工图纸、招标文件内容是互补关系，当不一致时按公平的原则进行解释。
3、 谈判申请人应充分考虑因发包人不间断生产，造成施工工作面无法按计划
提交而造成施工成本增加的可能性，谈判申请人应将增加成本考虑于工程报价之中，结
算时不作调整。
第三篇 竞争性谈判程序
(一) 发包人宣布谈判纪律；
(二) 申请人相互检查并确认申请书密封情况，无异议后留待谈判阶段依次开启并
做好报价等记录。
(三) 随机抽取谈判顺序，确定谈判申请人顺序后暂时离场，谈判小组需要时按抽
签顺序通知谈判。
(四) 发包人向谈判小组介绍项目基本情况；
(五) 谈判小组学习竞争性谈判文件；
(六) 竞争性谈判小组全体成员（监督人监督）逐家开启《谈判申请书》，并将首
轮报价、工期、质量承诺等记录在案。
(七) 竞争性谈判小组全体成员集中对资质、报价文件、技术文件（如果有）等进
行符合性评审。未通过审查的，不得进入下一步谈判、评审。当进入到竞价阶段的申请
人少于 3 家时，发包人宣布本次竞争性谈判发包失败，不再进行下一轮工作。
(八) 对通过符合性评审的申请人，采用两轮报价谈判，其中谈判申请函中报价为
第一次报价，第二轮报价作为最终报价，且第二轮报价下浮比例作为中选价（所有报价
均不得高于工程最高限价，第二次报价不得高于第一次报价），并由谈判申请人授权代
表确认后签字认同；当通知到未能通过符合性评审的申请人时，通知其可以离场，不再
参与后续谈判，其申请被拒绝。
(九) 对通过谈判程序的申请人，按最终报价由低到高的顺序确定 1～3 个中标候
选人。报价相同的，发包人授权谈判小组根据谈判情况确定中标顺序。
(十) 谈判申请书的递交：谈判申请人应由法定代表人或法人授权代表携带谈判申
请书及授权书到现场，如果所派的人未按时到现场，谈判申请书将拒收。
第四篇 竞争性谈判方法
（对通过符合性评审的申请人，再采取第 2 轮报价，按报价由低到高的顺序推荐 1～
3 个中标候选人）
1、符合性评审：
条款号 评审因素 评审标准
竞争性谈判申请人名
称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
签字、盖章 符合第二篇“竞争性谈判申请人须知”要求
副本份数 符合第二篇“竞争性谈判申请人须知”要求
装订 符合第二篇“竞争性谈判申请人须知”要求
编页码和小签 符合第二篇“竞争性谈判申请人须知”规定
竞争性谈判申请文件
格式
符合第六篇“竞争性谈判申请文件格式”的要求和符合第二
章“竞争性谈判申请人须知”要求
形
式
评
审
标
准
报价唯一（第一次报价）
首轮报价只能有一个有效报价，即符合第二篇“竞争性谈
判申请人须知”要求
条款号 评审因素 评审标准
营业执照 具备有效的法人营业执照
安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（园林绿化、电梯安装除外）
资质等级 符合竞争性谈判文件规定
资
格
评
审
标
准
主要人员（项目经理、
技术负责人和其他主
要人员）
符合竞争性谈判文件规定
条款号 评审因素 评审标准
竞争性谈判内容 符合竞争性谈判文件规定
工期 符合竞争性谈判文件规定
工程质量 符合竞争性谈判文件规定
竞争性谈判有效期 符合竞争性谈判文件规定
权利义务 符合“合同条款及格式”规定
响
应
性
评
审
标 报价文件 本项目采用总价包干合同。投标人报价文件基本符合报价
条款号 评审因素 评审标准
要求，组价、组件应基本齐全，无重大偏差。当竞争性谈
判小组发现重大偏差时，可提醒申请人改正，拒不改正的
将被拒绝。
技术标准和要求 符合“合同条款及格式”规定
施工组织方案 基本可行。
准
最高限价 投标报价（修正价）不超过规定的最高限价。
注：谈判重在工期、质量、价格等实质内容，当谈判小组成员认为竞争性谈判申
请人符合性评审内容存在瑕疵时，可要求竞争性谈判申请人补正，竞争性谈判申请人在
谈判小组要求的时间内不能补正或不愿补正时，视为不能通过符合性评审。
2、竞争性谈判
对通过谈判程序的申请人，按最终报价由低到高的顺序（低于成本除外）确定 1～
3 个中标候选人。报价相同的，发包人授权谈判小组根据谈判情况确定中标顺序。低于
成本评审方式如下：
低于成本报价
在评审、谈判过程中，谈判小组发现申请人的报价明显低于其
他人，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该申请人
作出书面说明并提供相关证明材料。申请人不能合理说明或者
不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该竞争性谈判申
请人以低于成本报价竞争，其申请将被拒绝。
投标人的评审及谈判价明显低于其他投标报价的量化评审方
法：
（1）当申请人的评审及谈判价未低于最高限价相应价格的 90
％，或未低于所有申请人（注：通过初步评审的投标人）评审
及谈判价算术平均值的 95%时，谈判小组可不对该报价是否低
于成本进行评审。
（2）当申请人的评审及谈判价低于最高限价相应价格的 90％
并且低于所有申请人（注：通过初步评审的投标人）评审及谈
判价算术平均值的 95%时，谈判小组必须对该投标报价是否
低于成本进行评审认定。
（3）谈判小组全体成员三分之二以上（含三分之二）认为该
申请人不能合理说明或者不能提供相关证明的，认定该申请人
以低于成本报价竞争，并对其作废标处理。持有异议的谈判小
组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈
述其不同意见和理由的，视为同意。
第五篇 合同条款及格式
中标后，承包人应按《竞争性谈判文件》所附《施工承包合同》内容、谈判承诺等，
与发包人签署《施工承包合同》。
（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局
制定
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：中国工程物理研究院电子工程研究所
承包人（全称）：①①①① ①①①
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安全生产标准化整改项目（天然气）工程
施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：①①①①①①①①①①① ①①①① 。
2.工程地点：①①①①①①①①①①①① ①①① 。
3.工程立项批准文号：①①①①①①①①① ①① 。
4.资金来源：①①①①①①①①①①①①①① ① 。
5.工程内容：①①①①①①①①①①①①①① ① 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围：
①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① ①
①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① ①①。
二、合同工期
计划开工日期：①①①①①年①①①月①①①日。
计划竣工日期：①①①①①年①①①月①①①日。
工期总日历天数：①①①①①天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的
工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量由发包人按照现行国家建设工程施工验收“合格”标准进行验收。
四、签约合同价为：
人民币（大写） (¥ 元)。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）/ (¥ /元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/ (¥/元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/ (¥ /元)；
（4）暂列金额：人民币（大写） /(¥ /元)。
3.合同价格形式：本工程采用竣工验收合格工程总价包干合同。即除设计变更按专用
合同条款价款调整外，完成施工图纸、投标文件及招标文件内容总价包干。当图纸标注
量与图纸设计应当计量不一致时，为互为补充关系；投标文件与施工图纸、招标文件内
容是互补关系，当不一致时按公平的原则进行解释。
五、项目经理
承包人项目经理：①①① ① ①。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件；
(10)《委托监理合同》；
（11）施工过程中的函件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一
类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖
章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定
的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另
行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充条款
其他合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码：① ①① 组织机构代码：① ①
地 址： ①①①①①①① 地 址：①①①① ①① ①
邮政编码： ①①①①① ① 邮政编码：①①①①①①①①
法定代表人：① ① 法定代表人：① ①
委托代理人：①① 委托代理人：①①
电 话：①①①①①①①① 电 话：①①①①①①①①
传 真：①①①①①①①① 传 真：①①①①①①① ①
电子信箱： 电子信箱：①①①①①①①①
开户银行：①①①①①①① 开户银行：①①①①①①①①
账 号：①①①①① ① 账 号：①①①①①①①①
第二部分 通用合同条款
另详《建设工程施工合同》示范文本（GF—2013—0201）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
词语定义
合同
其他合同文件包括：工程施工《招标文件》【或工程施工《竞争性谈谈判文
件》】。
合同当事人及其他相关方
监理人：
名 称：①①①①①①①①① ①①①① ① ；
资质类别和等级：①①①①①①①① ① ① ①①；
联系电话：①①①①①①①① ①①① ①①①；
电子信箱：①①①①①①①①①① ①①①①；
通信地址：①①①①① ①①①①① ①①①①。
设计人：
名 称：①①①①①①①①①①① ①① ① ；
资质类别和等级：①①①①①① ①①①① ① ①；
联系电话：①①①①①①①① ① ①①①① ①；
电子信箱：①①①①①①①①①① ① ① ；
通信地址：①①①①① ①①①①①①① ①①。
工程和设备
作为施工现场组成部分的其他场所包括：与本工程施工相关连的所区内施工
场域。
永久占地包括：本合同工程需永久占用的土地。
临时占地包括：本合同工程施工需临时占用的土地。
法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招
标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等。
标准和规范
适用于工程的标准规范包括：同《合同通用条款》。
发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：2008 年 4 月 8 日下午《关
于科学城辖区建设工程水泥使用相关问题的会议纪要》。
合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同
文件; (10)《委托监理合同》（如果有）；（11）施工过程中的函件。
图纸和承包人文件
图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人与承包人签订合同协议 7 日内向承包人提
供施工图纸，未经发包人同意，本项目图纸不得复制；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：详提供的施工图纸。
承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①①① ① ①①①①。
承包人提供的文件的期限为：①①① ①① ① ①①①①。
承包人提供的文件的数量为：①①① ①① ① ①①①①。
承包人提供的文件的形式为：①①① ①① ① ①①①①。
发包人审批承包人文件的期限：①①① ①① ① ①①①①。
现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：①①① ①① ①① ①①①。
联络
发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点：①①① ①①①① ① ①①；
发包人指定的接收人为：①①① ①① ① ① ①。
承包人接收文件的地点：①①① ①①①① ①①；
承包人指定的接收人为：①①① ①①①① ①①。
监理人接收文件的地点：①①① ①①①① ① ①；
监理人指定的接收人为：①①① ①①①① ① ①。
发包人及承包人应当在收到对方发出的文件之日起 日内进行回复，逾期回
复的，视为 。
交通运输
出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应在合同签订后 3 日内将施工技术人员名单报
发包人备案，无关人员不得进入施工现场。
场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所
区内外施工用临时道路均由承包人自行解决，相关费用已包含在投标报价之中。
超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包
人承担。
知识产权
关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得将其透露给发包人之外
的任何人，也不得用于本合同之外的目的。
关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人，承包人不
得将其透露给发包人之外的任何人，也不得用于本合同之外的目的。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：归属发包人，承包人不得将其透露
给发包人之外的任何人，也不得用于本合同之外的目的。
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方
式：承包人承担。
工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人
发包人代表
发包人代表：
姓 名：①①①①①①①①① ①①① ① ①；
身份证号：①①①①①①① ①① ①①① ①；
职 务：①①①①①①①① ①①①①① ①；
联系电话：①① ①①①①① ①①①① ①① ①；
电子信箱：①①①① ①①① ①①① ①①① ①；
通信地址：①①①①①①①① ①①①①① ①。
发包人对发包人代表的授权范围如下：①①①①①①①① ①①①①① ①。
施工现场、施工条件和基础资料的提供
提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期 5 天前向承包人移交施工现
场。
提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无，均由承包人自行解决并承担相关
费用。
资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及相关施工过程资料（含施工日志）。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 28 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按规范要求。
（10）承包人应履行的其他义务：乙方应保证本工程取得电力行业入网许可并正式
通电。
项目经理
项目经理：
姓 名：①①①①①①①① ① ①①①① ①；
身份证号：①①①①①①①① ① ①①①① ①；
建造师执业资格等级：①①①①①①① ①①①① ①；
建造师注册证书号：①①①①①①①①①①①①① ①；
建造师执业印章号：①①①①①①①①①①①①① ①；
安全生产考核合格证书号：①①①①①①①①①① ①；
联系电话：①①①①①①①① ①① ①①① ①；
电子信箱：①①①①①①①① ①①①①① ①；
通信地址：①①①①①①①① ①①①①① ①；
承 包 人 对 项 目 经 理 的 授 权 范 围 如 下 ： ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
① 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 23 天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包
人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增
加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场或者项目经理在施工现场的时间每月少于 23
天的违约责任：每擅自离开 1 天或不够 23 天的，每 1 天承担 500 元的违约责任。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际派驻现场与投标文件不符的，或
者在施工过程中未经发包人同意承包人擅自更换项目经理的，承包人承担签约合同价
1%的违约责任，每更换一次承担签约合同价 1%的违约责任，擅自更换项目经理的视同
转包、违约，发包人有权终止合同，因终止合同产生的所有责任由承包人承担。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：终止合同，因终止合同产
生的所有责任由承包人承担，终止合同后按已完工程价款的 90%结算。
承包人人员
承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同后
三日内。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：投标文件已载明
人员发生撤换或变更的，每产生 1 次处 500 元/次/人的违约金。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：每擅自离开 1 天或不够
23 天的，每 1 天承担 500 元的违约责任
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每产生 1 次处 500 元/次/人的
违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开 1 天或不够 23
天的，每 1 天承担 500 元的违约责任。
分包
分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不允许专业分包。
主体结构、关键性工作的范围：不允许专业分包。
分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许专业分包。
其他关于分包的约定：/
分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：①/①。
工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：同合同《通用条
款》。
履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 。
4. 监理人
监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：另详《监理委托合同》（若发包人不委托工程监理的，由
发包人现场代表按国家规定行使相应职权）。
关于监理人的监理权限：另详《监理委托合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：另详《监
理委托合同》，高于该施工合同段应承担规模的，由发包人、监理人、承包人协商解决。
监理人员
总监理工程师：
姓 名：①①①①①①①①① ①①①① ①；
职 务：①①①①①①①①① ①①①① ①；
监理工程师执业资格证书号：①①①①①① ①；
联系电话：①①①①①①①①①①①① ① ①；
电子信箱：①①①①①①①① ①①①①① ①；
通信地址：①①①①①①①① ①①①①① ①；
关于监理人的其他约定：①①①① ①①① ①。
商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进
行确定：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
5. 工程质量
质量要求
特殊质量标准和要求：承包人应按招标人提供的施工图纸施工，按照现行国
家有关工程施工验收规范“合格”标准。
关于工程奖项的约定：/。
隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：同《通用合同条款》。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
安全文明施工
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：同《通用合同条款》。
关于治安保卫的特别约定：同《通用合同条款》。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：同《通用合同条款》。
文明施工
合同当事人对文明施工的要求：同《通用合同条款》。
关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
承包人应对施工现场的安全承担全部责任，如果在施工过程中，工程现场发
生任何人身伤亡事故或财产损失事件，由承包人承担全部责任，给发包人造成损失的，
承包人应赔偿。
7. 工期和进度
施工组织设计
合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：同《通用合同条款》。
承包人不按期提交，每逾期一天扣1000元人民币。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：同《通
用合同条款》。
施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：同《通
用合同条款》。
开工
开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人提交工程开工报审表后 3 日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承
包人有权提出工期顺延要求，经发包人同意后执行。
非施工方不努力协调征地等其它原因导致工期异常延长，调价的风险范围：/。
测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的
期限：开工日期前 7 天内。
工期延误
因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承担 500 元/天的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：超过一天扣除 1000 元人民
币。
不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：同《通用合同条款》。
异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）经总监理工程师认可，连续下雨无法进行实外作业达 2 日且无其它工作可调
剂，工期顺延；
（2）/；
（3）/。
提前竣工的奖励
提前竣工的奖励： /。
8. 材料与设备
材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行解决，相关费用已包括在报价之
中。
9. 试验与检验
试验设备与试验人员
试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 。
施工现场需要配备的试验设备： 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 。
现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：同《通用合同条款》。
10. 变更
变更的范围
关于变更的范围的约定：同《通用合同条款》。
变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定:
(一) 结算时，若未发生设计变更或变更部分按下款规定组价后增加或减少的价格
在中标价（扣除招标人部分，余同）5%以内，或单项工程量与招标施工图纸相比，变
化在 15%以内的，发包人按中标总价扣除招标人部分办理结算。否则，办理调整结算。
(二) 调整方法（1）：以原招标施工图纸为基准，对变更涉及项目，按四川省、
绵阳市工程造价信息价（没有价格的材料报发包人签认）、2009《四川省建设工程工程
量清单计价定额》规定组价并按中标同比例下浮，增减品迭后变化超过中标总价 5%的，
超过 5%部分进行调整，即：
（1） 当减少 5%以上时，结算价=中标价-（｜变更部分增减品迭结算｜-中标价
*5%）；
（2） 当增加 5%以上时，结算价=中标价+（变更部分增减品迭结算-中标价*5%）；
(三) 调整方法（2）：当变更总价未超过 5%时，以招标施工图纸为基准，仅对
单项工程量（以定额划分）变化达到 15%的定额项目进行品迭调整。即：
结算价=中标价+∑（实际完成工程量为招标施工图纸 倍的项目结算工程量-招
标施工图纸计算工程量）*新组单价-∑（招标施工图纸计算工程量-实际完成工程量为招
标施工图纸 倍项目的结算工程量）*新组单价。
承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：同《通用合同条款》。
发包人审批承包人合理化建议的期限：同《通用合同条款》。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法
和金额为：/。
暂估价/。
依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按通用条款第/种方式确定。
不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按通用条款第/种方式确
定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：同《通用合同条款 》。
11. 价格调整
市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围/
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：除本《专用合同条款》第 10 条款定之设计变更外，不作调
整。
风险费用的计算方法：因设计变更造成工程量增减变化，由承包人提出变更申请，
经监理工程师审核后，报发包人最终认定。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
预付款
预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/ 。
预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
计量
计量原则
工程量计算规则：按照四川省绵阳市现行有关计价标准执行。
计量周期
关于计量周期的约定：竣（交）工验收合格后一次性计量。
单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：同《通用合同条款》。
总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 项〔总价合同的计
量〕约定进行计量：适用。
其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
工程进度款支付
付款周期
关于付款周期的约定：与第 项〔计量周期〕的约定保持一致。
进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：同《通用合同条款》。
承包人必须按照发包人的要求接受支付过程审核和竣工结算审核。中途不支付进度
款，在承包人提交竣工验收报告及完整的工程竣工资料，且工程竣工验收合格后支付合
同价款的 90%；在发包人委托审价机构对结算审核（或审计）完成后，累计支付到核定
结算价款的 95％，留结算总价款的 5%作为质保金至质保期结束。
进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同《通用合同条款》。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：同《通用合同条款》。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：同《通用合同条款》。
（2）发包人支付进度款的期限：同《通用合同条款》。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类
贷款基准利率支付违约金。
支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
支付账户：发包人应将合同价款支付至承包人下列账户；
户名：
开户行：
帐号：
13. 验收和工程试车
分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
竣工验收
竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
《城镇燃气技术规范》GB50494-2009
《建筑设计防火规范》50016-2006
《建筑燃气安全应用技术导则》CECS364:2014。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按
照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：同《通用合同条款》。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：同《通用合
同条款》。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 500 元/天违约金。
工程试车
试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
竣工退场
竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工结算金额确认 10 天内。
14. 竣工结算
竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：同《合同通用条款》。
竣工付款申请单应包括的内容：同《合同通用条款。
竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
承包人应在提交竣工验收报告后 10 日内，向发包人递交竣工结算书。发包人委托
第三方审计机构在 28 天内进行核对（不含资料澄清所需时间）。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内
无正当理由不进行核对或未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，
并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条〔争议解决〕约定处
理。
最终结清
最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。
最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人
提交的最终结清申请单后 14 天内。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。
15. 缺陷责任期与保修
缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24 个月。
质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(1)种发包人愿意接受方式：
（1）质量保证金，保证金额为：结算工程价款的5%；
（2）5%的工程款；
（3）其他方式:/。
质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括
预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /。
关于质量保证金的补充约定：期满后 10 个工作日内无息退还。
保修
保修责任
工程保修期为：24 个月。
修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1 小时内。
16. 违约
发包人违约
发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期
顺延，不作其它补偿。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行
发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作
或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发
包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：赔偿承包人相应损失。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的
违约责任：赔偿承包人相应损失。
（7）其他：/。
因发包人违约解除合同
承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。结算方式按计算。
承包人违约
承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
承包人项目经理、项目技术负责人与投标文件不一致（同 款）。
承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：同《合同通用条款》；
因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：①赔偿因解除合同给发包人造成的损失；①
扣除未完部分的工程价款（此部分价款按发包控制价采用定额重新计算，且不低于投标
报价相应价款）；①经总监理工程师验收的已完部分“合格”分部工程按 90%结算款项。
不合格的不予支付，且扣除相应拆除费用。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包
人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人在施工现场的材料、设备按成本
价或投标文件载明价格支付，临时工程按残值支付，不支付编制的其他文件费用（承包
人不得拒绝）。
即：承包人违约解除合同后的结算价款=｛合同价-【未完部分的工程价款（此部分
价款按发包控制价采用定额重新计算不下浮，且不低于投标报价相应价款）】-赔偿因
解除合同给发包人造成的损失-不合格工程费用-不合格工程拆除费用-履约过程中的违
约金｝×90%+发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程（残值）
17. 不可抗力
不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力事
件以国家权威部门确认的通用条款 条约定项。
因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人负责投保建筑工程一切险或安装工程一切险。
其他保险
关于其他保险的约定：发包人现场人员工伤保险由发包人办理；承包人施工人员工
伤保险、意外伤害保险由承包人办理，相关费用已包含投标报价工程量清单单价或投标
预算合价之中。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人办理财产保险，相关费用已包
含投标报价工程量清单单价或投标预算合价之中。
通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：同《合同通用条款》。
20. 争议解决
争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 。
选定争议评审员的期限： 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 。
其他事项的约定： 。
争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 。
仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉。
协议书附件：（不限于以下所列）
附件 1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件 2：工程质量保修书
附件 3：主要建设工程文件目录
附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件 5：承包人主要施工管理人员表
附件 6：暂估价表
附件 7：廉政合同
附件 8：建设工程安全生产责任书
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 35 页共 70 页
附件 1：
承包人承揽工程项目一览表
单 位 工 程
名称
建设规模
建 筑 面 积
(平方米)
结构形式 层数 生产能力 设备安装内容
合 同 价 格
（元）
开 工
日期
竣 工
日期
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 36 页共 70 页
附件 2：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协
商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体
保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；
7．其他项目保修期限约定如下： 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程
先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的全部费用由承
包人承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，在
2 小时之内向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人
或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
发包人(公章)： ① ①① 承包人(公章)：① ①
地 址： ①①①①①①① 地 址：①①①①①① ①
法定代表人(签字)：①① 法定代表人(签字)：①①
委托代理人(签字)：①① 委托代理人(签字)：①①
电 话：①①①①①①①① 电 话：①①①①①①①①
传 真：①①①①①①①① 传 真：①①①①①①① ①
开户银行：①①①①①①① 开户银行：①①①①①①①①
账 号：①①①①① ① 账 号：①①①①①①①①
邮政编码： ①①①①①① 邮政编码：①①①①①①①①
签 订 日 期 ：
附件 3：
主要建设工程文件目录
文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
附件 4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号
机械或设备
名称
规 格
型号
数量 产地
制 造 年
份
额 定 功 率
(kW)
生 产 能
力
备注
附件 5：
承包人主要施工管理人员表
名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
附件 6：
暂估价表
序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
附件 7：廉政合同
廉 政 合 同
为做好工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效
使用以及投资效益，本项目发包人 （以下简称“甲方”）与施工单位 （单位全称）
（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
第一条 甲乙双方的权利和义务
1) 严格遵守党和国家有关法律、法规的规定。
2) 严格执行“ 工程”施工承包合同投标文件，自觉按照合同办事。
3) 双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业
秘密和合同投标文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章
制度。
4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查
处违法违纪行为。
5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利
和义务。
6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给
予处理并要求告知处理结果的权利。
第一条 甲方的义务
1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得
在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提
供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3) 甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
及子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工作有关的经济活动。
第一条 乙方义务
1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品等。
2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任
何费用。
3) 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。
4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品
等。
第一条 违约责任
1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予
党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济
损失的，应予以赔偿。
2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予
党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建
议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
第一条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方
或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行
情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第一条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本工程项目的竣工验收后为止。
第一条 本合同为“ 工程”施工承包合同的附件，与施工承包
合同具有同等的法律效力，经双方签署并盖章后立即生效。
第一条 双方约定合同正本贰份，副本陆份，甲方执正本壹份，副本肆份；乙方执正
本壹份，副本贰份。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人或其授权代理人： 法定代表人委托代理人：
电 话： 电 话：
日 期： 日 期：
甲方监督单位：（全称）（盖章） 乙方监督单位：（全称）（盖章）
附件 8：建设工程安全生产责任书
建设工程安全生产责任书
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，强化安全生产
监督管理，保证工程施工企业依法进行安全生产活动，规范施工企业安全行为，遏制重、特大建筑安
全生产事故、减少一般事故的发生，特制定本责任书：
一、 项目基本情况
项目名称：
建设地点：
建设规模：
二、责任时限
从工程开工时间起至完工时间止。责任人因故变动的，要向新责任人交接责任书，责任随责任人
变动自然转换。
三、责任内容
本工程的施工单位 为责任单位，监理单位 为连带责任
单位。施工企业法定代表人为安全生产第一责任人，本工程的建造师为主要责任人，专职安全员为具
体责任人。本项目的监理单位法定代表人为连带第一责任人，总监为连带主要责任人，监理员为连带
具体责任人。责任内容如下：
1、施工企业必须依法取得安全生产许可证。已取得安全生产许可证的企业，不得降低安全生产条
件。企业不得转让、转借、冒用或使用伪造的安全生产许可证。
2、施工企业必须设立安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员，并建立健全各级安
全生产责任制，制定安全生产控制目标及实现目标的保证措施，将安全生产控制目标分解到项目部、
各班组。
3、严格落实建设行政主管部门安全生产管理评价制度，做好安全生产自评并及时上报评价情况。
4、落实安全检查及安全技术交底制度，做好检查和交底记录；落实项目安全生产教育与培训制度，
对项目部管理人员、作业人员必须进行岗前安全培训。特种作业人员必须按照国家有关规定持证上岗。
新从业人员必须进行安全生产“三级教育”。企业法定代表人、项目负责人、专职安全管理人员必须取
得安全生产考核合格证书。
5、保证本项目安全生产条件所需资金的投入，必须使用质量合格的设施设备，并为从业人员提供
必备的安全防护用具和安全防护服装。
6、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险。
7、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。建设工程总承包单
位依法分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面权力、义务，总承包单位和分包单
位对分包工程的安全生产承担连带责任；分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不
服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
8、因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、文物古迹等，应当采取专项
防护和保护措施．并对所发现的文物古迹及时上报。
9、施工现场必须按规定配齐专职安全员，并做到专职专用．尽职尽责；作业人员有权对施工现场
存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和冒险作业。
10、严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011 ）及《施工现场临时用电安全技术规范》
(JGJ46—2005)等有关安全技术规范，积极参加安全质量标准化活动。
11、根据本企业的特点，制定可能会导致职工产生职业病的预防措施，改善职工的生活条件，加
强传染性疾病的预防和控制工作。严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46—2004)。
12、制定建设工程施工现场生产安全事故应急救援预案。建立组织机构，配备应急救援器材、设
备。
13、发生安全生产事故要采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按程序及时、如实报告；杜
绝瞒报、迟报现象。
14、做好各类安全生产台帐、文字及影像资料的归类、管理工作。
四、控制指标（按 JGJ59—2011 ）执行
1、杜绝重特大事故，因工死亡人数为“零”；
2、重伤率控制在 0．03％以内；
3、特种作业人员持证率达 100％；
4、重大事故隐患整改率达到 100％，重大危险源监控率达 100％；
五、奖惩办法
建设单位对责任书落实情况进行考核，超过控制指标的施工单位，将依据《建设工程安全生产管
理条例》规定，对责任人和责任单位进行严肃处理，安全事故所造成的一切后果由责任单位全部承担。
责任期限内如完成控制指标，建设单位将按川建发（2006）107 号文及建设工程项目施工安全评价
书内容对责任人与责任单位进行安全生产专项奖励。
建设单位：
（盖章）
责任单位： （盖章）
连带责任单位： （盖章）
第一责任人： ； 连带第一责任人： ；
主要责任人： ； 连带主要责任人： ；
具体责任人： ； 连带具体责任人： ；
责任书签订日期： 年 月 日
第六篇 工程量清单
（另册，发包人/代理机构提供的工程量清单仅供参考）
第七篇 图纸
【包括：①施工图纸。另册，在发包人处获取；①电子工程研究所
安全生产标准化整改（天然气）方案，附后】
电子工程研究所安全生产标准化整改（天然气）方案
1 存在的问题及整改依据
存在的问题：
503、507 工号天燃气系统已投入使用二十余年，部分系统已不符合现行
规范。503 调压间内通风系统失效，无相应消防设备设施，站内存在大量废
弃热网管道，站房门五金配件非铜质；507 调压系统年久失修，已不能安全
供气，计量表计失准，一车间漆镀间无可燃气体报警装置；05 区天燃气管网
系统无标准标志、标识，干线锈蚀老化较为严重，存在天燃气泄露安全隐患；
另外 05 区工艺使用要求发生变化，503 工号四层、六层天燃气使用房间无可
燃气体报警装置，503 工号燃气锅炉由于使用年限较长、燃气泄露频次逐年
增加，且未配置专业司炉人员等。
新区室外调压柜出口阀门井内积水； 525、526 工号部分燃气用气点设置
于吊顶内，不符合相关规范；526 工号 110 房间燃气管道在完成安装后表面
油漆脱落较多，个别压力表安装位置不合适，不利于计量拆卸；干线无标准
标志、标识；室外调压柜无防护措施等。
目前五所无天燃气系统图及天燃气系统设备设施台帐等。
整改依据：
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
《城镇燃气技术规范》GB50494-2009
《建筑设计防火规范》50016-2006
《建筑燃气安全应用技术导则》CECS364:2014
评分细则 （1）、（2）、（3）、（4）、（5）；（3）、（5）；（3）、
（4）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）
相关图像资料留存于供能设备小组。
2 整改项目、内容及方案
整改项目、内容及方案
整改采用的规范：
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
《城镇燃气技术规范》GB50494-2009
《建筑设计防火规范》50016-2006
《建筑燃气安全应用技术导则》CECS364:2014
《所标评分细则》
一、503 工号天然气系统改造
1）天然气调压间改造
本调压间将室外来的中压天然气调至低压后供 503 工号使用。调压间内
主要有压力表、调压阀、调节阀、流量计及管道组成。
整改内容：
a．拆除穿过调压间内的热网管线。
b．拆除窗户下方防爆排风机及排风管、更换门上方防爆排风机，翻新风
管。
c．加设可燃气体报警系统、增设消防器材。
d．对原有天然气管线重新刷漆，更换压力表。
e．更换 1 扇塑钢门（铜五金）、2 扇钢窗，更换防爆灯，更新旧防爆开关。
整改方案：
a．将穿越调压间的热网管线（管径 D108×4，长 10 米）拆除；
b．拆除窗户下的一台防爆排风机，并将洞口封堵。将门上方一台防爆排
风机更换掉，更换后的防爆轴流风机型号为 ，风量按每小时 12
次换气计算，风机出口接原有排风管，原风管刷漆翻新。风机出口接原有排
风管，原风管刷漆翻新。
c．调压间内增设一套燃气报警系统，当探测器探测到所泄漏的燃气浓度
达到 20%时，控制器发出报警信号并及时强行启动排风机进行事故排风；当
泄漏浓度上升到 50%时除继续发出报警信号外，同时立即关闭天然气总管上
的快速切断阀；可燃气体报警系统联动。
同时在调压间内配置带有灭火器箱的 4 具二氧化碳消防器材。
d．对保留的燃气管道（D57× 长 15 米）翻新刷漆，燃气管线刷黄色
标识色、黑色安全色，燃气管线做接地。将 2 个旧压力表拆除，重新更换 2
个规格为 Y-100 、 MPa 的压力表。
e．将现有一套规格为 2000×900 的铝合金门拆除，更换为一套下面带有
百叶窗规格的 2000×900 塑钢门（铜五金）。将 2 扇合计 11㎡钢窗拆除，更换
成 2 扇合计 11㎡的百叶窗。将 1 盏旧防爆灯拆除，更换为新的 2 盏隔爆型防
爆灯，将旧防爆开关拆除更换为新的防爆开关。
2）锅炉间改造
锅炉房内设有 2 台燃气热水锅炉。
整改内容：
a．拆除房间内部分燃气管线，重新敷设燃气线路，对原有管线进行重新
刷漆。
b．拆除原有排风扇、增设 1 台防爆轴流风机、主管上增设紧急切断阀
和 DN25 截止阀、支管上增设 DN20 截止阀。
c．加设可燃气体报警系统。
d．更换两台热水锅炉，更换与其连接的阀门和水管。
e．拆除原烟道上排风机，将原烟道连接至燃气热水器排烟口。
f．更换旧门，拆除防护栏通风窗，更换照明灯及开关，将墙面、地面、
找平、收光以及墙面瓷砖清理，将屋顶通风口封堵。
g．更换原热水锅炉减压阀保护箱。
整改方案：
a．将锅炉间部分燃气供气管线拆除，重新敷设，对新燃气管线及保留燃
气管线刷漆，燃气管线刷黄色标识色、黑色安全色。
b．拆除墙上旧有排风扇，在原位置增设一台防爆轴流风机，风机型号
为 ，风量按每小时 12 次换气计算，风机出风口带金属网格，
锅炉间供气主管上增设紧急切断阀和手动 DN25 截止阀各一个，支管上设二
个手动 DN20 截止阀。
c．在锅炉间增设燃气报警系统，当探测器探测到所泄漏的燃气浓度达到
20%时，控制器发出报警信号并及时强行启动事故排风机；当泄漏浓度上升
到 50%时除继续发出报警信号外，同时立即关闭天然气总管上的快速切断阀。
d．原有燃气热水锅炉由于使用年代久远，性能下降，经常发生故障，无
法保证安全使用，予以拆除，在原位置更换为 2 台容积式燃气热水器，型号
为 G100-310，每台输入功率 327MJ/h。原锅炉房内热水锅炉进出水管、阀门
拆除并更换，给水管采用缩合式钢塑复合管，管径 DN50，长约 20m。阀门
采用不锈钢球阀，共计 6 个 DN50 球阀。
e．将屋面上原烟道用的排风机拆除，将原烟管接至燃气热水器排烟出口，
烟管接口管径同设备排烟出口直径，烟管与屋面洞口缝隙处做填堵并做防水
处理。
f．将一套规格为 2000×900 旧门拆除，更换为一套规格 2000×900 塑钢门。
将 1800×1200 装有防护栏通风窗拆除，重新安装一套 1800×1200 金属百叶窗。
将房间内一盏照明灯和照明灯开关均改为防爆型。将墙面、地面、找平、收
光以及 ㎡墙面瓷砖清理，屋顶通风口封堵及屋面处理，共计 80㎡墙面乳
胶漆刷白。
g．将原热水锅炉减压阀保护箱拆除，更换（防雨）。
3）503 工号主楼及裙楼改造
503 工号主楼共 6 层，其中 1 层、3 层、4 层、5 层、6 层设有燃气供应
系统，一层裙楼设有燃气供应系统。
整改内容：
a．重新敷设 601、401、402、403 房间燃气供应系统，每个房间增加排
风机并增设可燃气体报警装置，拆除剩余房间燃气管线及部分楼层外围干管。
烧结间内的燃气供应系统进行拆除，并拆除部分一层燃气干管。
b．对新敷设管线及保留的原燃气管线进行重新刷漆。
整改方案：
a．保留主楼原立管，重新敷设 601 房间 1 个用气点并安装 DN15 阻火器
和内螺纹铜球阀 DN15 各一个，重新敷设 401 房间 1 个用气点、402 房间 2 个
用气点、403 房间 2 个用气点，每个用气点安装 DN15 阻火器和 DN15 内螺纹
铜球阀。共增加 6 个 DN15 的阻火器和 6 个 DN15 的内螺纹铜球阀。
601、401、402、403 每个房间均增设一台防爆轴流风机，风机型号均为
，风量按每小时 12 次换气计算，风机出风口带金属网格，每个
房间设天然气浓度报警装置。
拆除 3~6 层室内所有燃气管线及部分干管，601、401、402、403 房间重
新敷设燃气管线。
b．一层洁净间共有 8 个用气点，按建设方要求，“503 工号洁净间的燃气
管道及报警、排风等设施，不在本次整改中进行，纳入后续科研生产能力建
设专项中”，但按标准要求制作标识。
c．对新敷设燃气管线及保留的原燃气管线进行刷漆，燃气管线刷黄色标
识色、黑色安全色。
4）503 工号改造设备材料统计（以设计蓝图、清单为准）
a．燃气
拆除本工号内停止使用的燃气管线共计 D45×3 长 230 米、D38×3 长 20
米、D25×3 长 115 米、D18×3 长 305 米。
需刷漆管道 D57× 管道 15 米，D45×3 管道 200 米。
新增燃气管线共计 DN40 长 260 米、DN15 长 215 米。
新增阻火器 DN15 14 个。
新增截止阀 DN15 14 个、DN20 2 个、DN25 1 个、DN40 1 个。
新增紧急切断阀 DN25 1 个、DN15 14 个。
更换压力表 Y-100 、 MPa 的压力表各一个。
b．通风
新增防爆轴流风机 共计 8 台。
新增镀锌铁皮风管管径 400×320，厚度 共计 4 米。
新增 400×320 防爆电动密闭阀 2 个。
新增 400×320 单层百叶风口 2 个。
需刷漆的风管，管径 D200，长 4 米。
c．电气及弱电
燃气报警系统（含可燃气体探测器、系统主机、执行器及线缆等）共 2
套。
配电箱（XDC-1DG 系列）共 3 台，隔爆型防爆灯（管吊式，T5，120W
球形荧光灯）共 8 个，防爆开关 3 个。
阻燃绝缘导线（BV-450/750V， mm），共 720 米。
焊接镀锌钢管 SC20，共 250 米。
d．给排水
在原位置更换为 2 台容积式燃气热水器，型号为 G100-310。
原锅炉房内热水锅炉进出水管、阀门拆除并更换，给水管采用缩合式钢
塑复合管，管径 DN50，长约 20m。阀门采用不锈钢球阀，共计 6 个 DN50 球
阀。
新增配置带有灭火器箱的 4 具二氧化碳消防器材。
e．建筑
将一套规格为 2000×900 旧门拆除，更换为一套规格 2000×900 的塑钢门。
将 1800×1200 的装有防护栏通风窗拆除，重新安装一套 1800×1200 的百叶窗。
将墙面、地面、找平、收光以及 ㎡墙面瓷砖清理，屋顶通风口封堵及屋面
处理，共计 80㎡墙面乳胶漆刷白。
将现有一套规格为 2000×900 的铝合金门拆除，更换为一套下面带有百叶
窗和门锁规格为 2000×900 的金属门。将 2 扇合计 11㎡钢窗拆除，更换成 2
扇合计 11㎡的百叶窗。
二、507 工号天然气系统改造
507 工号设有一处燃气供应系统，其中压天然气接自 503 工号调压间，
埋地敷设到 507 工号，经调压器调压到低压后供到室内使用。
整改内容：
拆除原有管道，更换调压器及流量表。对通往 507 工号的原燃气埋地管
线做翻新防腐处理。
整改方案：
拆除原有管道、调压器及计量表，重新敷设管道。安装调压器一台，
天然气计量表一个，更换二个 DN32 阀门。将 503 工号调压间通往 507 工号
的 D57× 无缝钢管（长 1800 米）更换，管道外表面采用三层 PE 防腐技术
处理，埋深 米，对管道进行吹扫、打压试验。增加可燃气体报警系统。
三、五所新区部分天然气系统改造
整改内容：
a．拆除五所新区调压柜后的阀门井。
b．外线管道沿途增设标准天然气标志桩。
c．526 工号 110 房间内天然气管道防腐重新处理。
d．拆除 525 工号内安装在天花板吊顶内的三处天然气用气点。
整改方案：
a．将原阀门井拆除，取消原管道上的 DN80 阀门，用 D89×4 管道约 2 米
做直通连接。阀门井作填埋，对新增燃气管道进行直埋，管道采用三层 PE 防
腐技术处理。
b．外线管道沿途增设标准天然气标志桩，每隔约 50 米埋一个标志桩，
在管道分支或转角处需埋设标志桩，穿越公路的管道两侧需埋设标志桩。共
设 20 个。
c．526 工号 110 房间内的天然气管道防腐重新处理，翻新管道管径为 D89
×4 长度 30 米。燃气管线刷黄色标识色、黑色安全色。
d．将 525 工号内的 111a 房间 2 个用气点及 210 房间 1 个用气点的水平
管 D18×3 的无缝钢管从吊顶内移至室内，拆除旧管线约 10 米，新敷设管线
约 10 米。新燃气管线刷黄色标识色、黑色安全色。
d．将 526 工号内的 2 个用气点房间用气点的水平管 D18×3 的无缝钢管
从吊顶内移至室内，拆除旧管线约 10 米，新敷设管线约 10 米。新燃气管线
刷黄色标识色、黑色安全色。
第八篇 发包技术标准及要求
一、承包人自行采购合格材料原则
竞争性谈判文件规定由承包人自行采购合格材料的，按本章要求品牌（品
质）进行采购、施工。除此之外，承包人尚需采购大中型企业生产的节能、
环保等合格产品。
二、承包人自行采购合格材料之品牌（品质）要求
序号 设备/材料名称 品牌（品质）要求 备注
1 不锈钢楼栋调压箱 久宇
久安
飞奥
2 可燃气体报警设备 安可信
西安博康
创安
鑫豪斯
3 燃气热水器 AO 史密斯（美国）
瑞美（美国）
恒热（美国）
4 不锈钢阀门
乐机（乐山市乐机阀门有限
公司）
川天（乐山川天燃气输配设
备有限公司）
群建（重庆市荣昌县群建阀
门厂）
三、除本章要求外，其余详见发包人提供的施工图纸、工程量清单
（工程量仅供参考）及竞争性谈判文件、现行施工验收规范、标准等相
应条款。
第九篇 竞争性谈判申请文件格式
安全生产标准化整改项目（天然气）工程施工
竞争性谈判申请文件
申请人： （盖公章）
申请人法定代表人
或其委托代理人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日
目 录
一、申请承诺函及申请函附录………………………………………………（ ）
二、法定代表人身份证明……………………………………………………（ ）
二、授权委托书…………………………………………………………… （ ）
三、投标保证金………………………………………………………………（ ）
四、己标价工程量清单（或报价预算）……………………………………（ ）
五、施工组织方案、该工程施工建设用地占用费谈判实施方案大纲……（ ）
六、项目管理机构……………………………………………………………（ ）
七、资格审查资料……………………………………………………………（ ）
八、其他资料 ………………………………………………………………（ ）
注：（1）（ ）内应标注每部分的起始页码。
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 56 页共 70 页
一、申请承诺函及申请函附录
（一）申请承诺函
（发包人名称）:
1. 我方己仔细研究了 施工《竞争性谈判文件》的全部内容，愿意全面响
应施工《竞争性谈判文件》及其附件，并且我方无任何保留意见，以人民币（大写） 拾（亿）亿
仟（万） 佰（万） 拾（万） 万 仟 佰 拾 元（¥ ）的总报价【其
中老区部份报价 元；新区部份报价 元。谈判后报价若有修正按同比例下浮，且以最终报价
作为中标价】，工期 日历天，按约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量
达到现行国家建设工程施工验收合格标准。并同时承诺，如果我方中标，按如下品牌（品质）
购买材料(设备) ，并专项用于本工程【注：竞争性谈判文件其它部分与此规定不一致的，
以此处为准】，具体如下：
序号 设备/材料名称
品牌（品质）要求（注：
生产厂家见招标文件第
七章）
投标人承诺购买
品牌（品质）材
料(设备)【选择
打“Ⅹ”，不选择
打“Ⅹ”】
备注
1
不锈钢楼栋调
压箱
久宇
久安
飞奥
2
可燃气体报警
设备
安可信
西安博康
创安
鑫豪斯
3 燃气热水器 AO 史密斯（美国）
瑞美（美国）
恒热（美国）
4 不锈钢阀门
乐机（乐山市乐机阀门
有限公司）
川天（乐山川天燃气输
配设备有限公司）
群建（重庆市荣昌县群
建阀门厂）
2. 我方承诺除谈判会议召开期间外，在 90 天谈判有效期内不修改、撤销竞争性谈判申请文件。
3. 我方承诺施工过程中不额外增加其他费用。
4. 如我方中标：
（1） 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照竞争性谈判文
件和我方的竞争性谈判申请文件（包括谈判过程中的竞价、澄清资料）签订合同。
（2） 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3） 我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约担保。
（4） 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5） 我方承诺中标后不违法分包和转包。
（6） 我方承诺中标后，拟配备人员在实施过程中全部到位。
（7） 我方承诺中标后，完全响应竞争性谈判文件规定保修期要求，并且后期维修保养费均已
包含在最终竞争谈判报价中。
5. 本投标人自愿参加本项目施工竞争性谈判，并按《竞争性谈判文件》要求交纳谈判保证金，
金额为人民币（大写） 元（小写￥ ）。见本投标函后附件。
6. 我方承诺对竞争性谈判文件规定无异议，并承诺遵守。（其他补充说明）。
竞争性谈判申请人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年 月 日
附：（1）从投标人的基本账户转入招标人/招标代理银行凭证复印件
（2）收据复印件（招标人/招标代理机构开具的）
（3）人民银行颁发的基本存款帐户开户许可证复印件
（二）竞争性谈判申请文件真实性和不存在限制投标情形声明
（招标人名称）：
我方在此声明，所递交的竞争性谈判申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包
括隐瞒）。
经我方认真核查，本竞争性谈判申请人不存在限制投标的情形。
竞争性谈判申请人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
（三）申请函附录
序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注
1 项目经理 姓名：
2 工期 天数: 日历天
3 缺陷责任期 24 个月
6 工程质量
符合发包人按照现行
国家建设工程施工验收规
范“合格”标准 。
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 60 页共 70 页
二、法定代表人身份证明
竞争性谈判申请人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 ＿日
经营期限：
姓名： 系 （竞争性谈判申请人名称）
的法定代表人。（职务： _电话 ）
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
竞争性谈判申请人： （盖单位章）
年 月 日
注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。
二、授权委托书
本人＿ （姓名）系＿ （竞争性谈判申请人名称）的法定代表人，现委托本单位
人员＿ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、
撤回、修改 施工竞争性谈判申请文件、签订合同书等一切有关该工程的各
种书面文件和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至“竞争性谈判文件有效期（90 天）”结束为止，中标后自动
延长至履约完毕。
代理人无转委托权。
附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件
（2）委托代理人身份证复印件、竞争性谈判申请人为其缴纳的养老保险（提供最近 6 个月连
续缴费证明）复印件
竞争性谈判申请人： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
委托代理人： （签字）
联系电话： （固定电话） （移动电话）
年 月 日
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 62 页共 70 页
四、已标价工程量清单（报价文件）
【注：发包人提供的工程量仅供参考（如果有）】
五、施工组织方案
六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
执业或职业资格证明
职务 姓名 职称
证书名称 级别 证号 专业 养老保险
备注
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 64 页共 70 页
（二）主要人员简历表
姓名 年龄 学 历
职称 职务 拟在本合同任职
毕业学校
年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 65 页共 70 页
七、资格审查资料
注：（1）如招标人接受联合体投标的，“资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，联合体的每
一成员都应提供。
（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，竞争性谈判申请人只提供成立后相应年度的资料。
（一）竞争性谈判申请人基本情况表
竞争性谈判申请人
名称
注册地址 邮政编码
联系人 电话
联系方式
传真 网址
组织结构
法定代表人 姓名 技术职称 电话
技术负责人 姓名 技术职称 电话
成立时间 员工总人数：
企业资质等级 项目经理
营业执照号 高级职称人员
注册资金 中级职称人员
开户银行 初级职称人员
账号
其中
技工
经营范围备注
备注
注：竞争性谈判申请人基本情况表应附资料见第二章“竞争性谈判申请人须知”。
（二）完成的类似项目情况表（不作要求）
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注：（1）招标人填写的具体年限不作要求。
（2）已完成的类似项目应附资料：其中，类似项目是依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书、
工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验
收证书）复印件。
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 68 页共 70 页
（三）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况
序号 案由 双方当事人名称 处理结果或进展情况
注：（1）本表为调查表。不得因竞争性谈判申请人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因
素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。
（2）工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项是指：
①既包括竞争性谈判申请人作为原告（申请人），也包括竞争性谈判申请人作为被告（被申请人）或作为第三人。
①既包括竞争性谈判申请人与项目业主发生的诉讼及仲裁，也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中竞争
性谈判申请人与其他人（法人、其他组织或个人）发生的诉讼及仲裁。
①既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括竞争性谈判申请人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、
分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。
①不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，
只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。
①竞争性谈判申请人隐瞒竞争性谈判文件要求提供的“近 3 年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼
及仲裁信息，或者提供“经本竞争性谈判申请人认真核查，本竞争性谈判申请人近 3 年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、
引人误解的声明信息，属于《招标投标法》第三十三条规定的弄虚作假行为。
（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机
械以第三者的身份进行裁决。
（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结
算纠纷”。
（5）“双方当事人名称”是指竞争性谈判申请人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位
名称。
（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。
（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附资料见第二章“竞争性谈判申请人须知”；还没有处理结果，应说明进
展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。
（8）如近 3 年没有发生的诉讼及仲裁情况，竞争性谈判申请人在编制竞争性谈判申请文件时，删除表格，另声明
“经本竞争性谈判申请人认真核查，本竞争性谈判申请人近 3 年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承
担由此引起的法律责任。特此声明。”
安全生产标准化整改项目（天然气）工程 施工竞争性谈判文件
第 69 页共 70 页
（四）近 3 年向招投标行政监督部门提起的投诉情况
序号 投诉事由 受理机关及受理时间 处理结果或进展情况
注：（1）本表为调查表。不得因竞争性谈判申请人提起过招投标投诉而作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除
非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。
（2）按照《招标投标法》的规定，竞争性谈判申请人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，
有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。按照有关规定，任何单位和个人都可对包括招投标在内的违
法违规问题反映情况，有关部门依职权进行查处。本项情况调查表只针对竞争性谈判申请人和其他利害关系人依据《工
程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展改革委等 7 部委令 2004 年第 11 号）提起投诉。
（3）招投标投诉的起算时间为：招投标投诉被行政机关受理的时间。
（4）投诉已有处理结果的，应附投诉处理结果的文书复印件；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某机关于
某年某月某日已经受理。
（5）如近 3 年没有发生竞争性谈判申请人向招投标行政监督部门投诉，竞争性谈判申请人在编制竞争性谈判申请
文件时，删除表格，另声明：“经本竞争性谈判申请人认真核查，本竞争性谈判申请人近 3 年在招投标活动中，没有发
生过向招投标行政监督部门投诉的情况，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”
八、其他资料
(格式自拟)
（一）……
（二）……
注：（1）招标人在编制竞争性谈判文件时，除以上八项外，招标人还可以要求竞争性谈判申请人提供其他资料。
但不得与以上八项的内容及本竞争性谈判文件列出的选择项中招标人没有选择的项重复和抵触。
（2）招标人要求申请提供的其他资料应在竞争性谈判文件和第二章“竞争性谈判申请人须知”、 “构成竞争性谈判
申请文件的其他资料”中列出。未列出的由被邀请人自行根据文件需要决定是否提供。
（3）招标人不得要求与本项目招投标和履行合同无关的资料。
（4）招标人在竞争性谈判文件中没有要求的资料，竞争性谈判申请人可根据文件需要决定是否提供，竞争性谈判
申请文件不得夹带宣传性资料。
