标书投标河南大唐巩义上大压小新建工程物资代管理仓库建设招标文件 - 副本.doc

下载

标书投标河南大唐巩义上大压小新 建工程物资代管理仓库建设招标文 件 - 副本 目录 目 录 II 第一章 招标公告 1 第二章 招标须知 4 一、投标人须知前附表 4 三、招标范围及工期 10 四、合格的投标人 11 五、踏勘现场与答疑 12 六、投标费用 12 七、招标文件 12 八、投标文件的编制 13 九、投标 17 十、开标 17 十一、评标 18 十三、授予合同 18 十四、纪律与保密 19 十五、投标费用 19 十六、招标人接受和拒绝所有投标的权力 19 十七、需要补充的其他内容 20 第三章 评标办法 22 1. 总则 22 2. 评标委员会 22 3. 评标准备 22 4. 初步评审 23 5. 详细评审 24 6. 综合评标报告 26 7. 推荐中标候选人 26 8. 其他 26 第四章 合同条款 32 第五章 招标范围、工程规范、技术条件、图纸 46 第六章 投标文件及格式 48 第一节 报价文件及格式 48 第二节 投标文件商务部分格式 55 第三节 投标文件技术部分格式 65 第一章招标公告 1基本情况： 项目名称：河南大唐巩义“上大压小”新建工程物资代管理仓库建设 资金来源：自筹 建设地点：河南 招标人：中国水利电力物资北京公司 招标代理机构：北京国电工程招标有限公司 招标编号：CWEME-16WZBJ-J001 招标范围内容：物资仓库用地基础处理、道路硬化、堆场碾压及碎石的敷设、精密 仪表间（封闭库）、棚库、办公室、围墙及水源、电源、消防设施铺设接通，库区照明、 监控摄像购置安装，电话、网络线铺设接通，电器设备购置安装等有关全部工程。仓库 总面积约 25000平方米。 本工程项目采用 EPC 总承包模式，包括精密仪表（封闭仓库）、棚库、办公室等配 套附属系统（散水、排水沟等）、采购及供货、施工、安装、调试及验收、项目管理、 技术服务等所有工作。 除特别说明外，EPC工程项目包括全部建筑、结构、给排水、电气、消防、暖通（办 公室取暖）、监控等各专业所含内容。 总承包范围内所有设备和材料采购、安装、调试直至工程竣工。具体要求及范围， 以招标文件的记载和施工图纸为准。 项目地点：河南省巩义市站街豫联工业园区 项目工期：2个月完成,计划 2016年 05月-2016年 06月 30日。 具体内容及要求，以招标文件记载为准。 2投标单位资格要求： 资质条件： 投标人须具有房屋建筑工程施工总承包二级资质； 投标人必须具有独立法人资格和相应的资质条件，非中华人民共和国注册的投标 人应经工商行政管理局登记注册，并由建设主管部门审批出具承包工程许可证。 财务要求：投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产 未被重组、接管和冻结。 其他要求： 投标人至少须满足资格审查全部最低资格标准。 投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能 力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料： （1）有关确立投标法律地位的原始文件的复印件(包括营业执照、资质等级证书、安全 生产许可证及非中华人民共和国注册的投标人经工商行政管理局和建设主管部门核准 的证件)。 （2）投标人在近三年完成的与本标工程类似的工程业绩及合同履行情况和正在履行的 合同情况，（提供完整合同复印件）。 （3）投标人应具有良好的商业信誉和财务能力； （4）投标人在近三年内不曾在任何合同中违约或被逐或因投标人的原因而使合同被解 除，没有发生因产品原因而造成的重大质量及安全事故； （5）投标人应具有企业安全生产许可证书及完善的质量保证体系（已通过了 ISO9000 质量管理体系认证）； （6）投标人近三年质量回访记录或评价。 （7）并有独立订立合同的权力。 本项目不接受联合体投标。 3报名时间及要求： 报名及购买招标文件时间：2016 年 4 月 8 日至 4 月 18 日上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:00（节假日除外），逾期不予受理。 本次招标采用资格后审方式，请符合资格要求的投标申请单位在中国电力招投标网() 注册。本次招标后续工作将在中国电力招投标网的电子招标平台上进行。如有问题，请 查看网站首页的“帮助及指南下载专区”中的帮助文件，网站注册服务电话： 400-004-8989（请按照提示语言操作）。 注册成功后，招标批次请选择《河南大唐巩义“上大压小”新建工程物资代管理仓 库建设招标》。 报名通过审核后，请选择“申购标书”，将标书费电汇底单扫描件上传，标书费请 从公司账户汇出并在备注处注明“生产招标部-巩义仓库-标书费”。招标文件每套售价 见中国电力招投标网（招标文件出售后，无论何种原因或是否中标，购买招标文件的费 用均不予退还）。电汇底单上传签收后将开通标书下载，潜在投标人可在网站自行下载 招标文件。如有问题请查看网站首页的“帮助及指南下载专区”中的帮助文件。标书开 通下载服务电话：400-004-8989（请按照提示语言操作）。 报名以中国电力招投标网()为准。 4联系方式: 招标人：中国水利电力物资北京公司 地址：北京市石景山区银河大街 6号院 1号楼 A1座 710室 邮编：100040 联系人：黄永健 联系电话：010-6 邮箱： 招标代理机构：北京国电工程招标有限公司 地址：北京市石景山区银河大街 6号院 1号楼银河财智中心 A1座 901室 邮编：100040 联系人：张进军 电话：010－3（电话无人接听时，请发邮件） 邮箱：zhangjinjun@ 备注：本公告仅在中国采购与招标网()和中国电力招投标网站()授权发布，其它任何网 站不得转载。如有发现，我公司将追究非法转载单位的责任。对于因其他网站转载并发 布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构 不予承担责任。 第二章招标须知 一、投标人须知前附表 序号 名称 编列内容 1 招标人 名称：中国水利电力物资北京公司 地址：北京市石景山区银河大街 6号院 1号楼 A1座 710室 联系人：黄永健 电话：010-6 2 招标代理机构 名称：北京国电工程招标有限公司 地址：北京市石景山区银河大街 6号院 1号楼银河财智中心 A1座 901室 联系人：张进军 电话：010－3 邮箱：zhangjinjun@ 3 项目名称 河南大唐巩义“上大压小”新建工程物资代管理项目仓库建设 EPC总承包 4 工程概况 本期建设 2×660MW 国产超超临界机组，工程设计采用先进的超超临界、同 步脱硫和脱硝、高效除尘等节能环保技术，为高效、环保、节能型电厂。 5 建设地点 大唐巩义发电有限责任公司 2×660MW机组位于河南省巩义市豫联工业园区， 序号 名称 编列内容 西距巩义约 13公里，东距郑州约 60公里。 6 资金来源 出资比例分别为大唐河南发电有限公司 51%，河南豫联集团有限公司 49%， 其中资本金 20%，银行融资 80%。本期拟建 2×6600MW超超临界燃煤机组. 7 招标范围 招标范围内容包括：物资仓库用地基础处理、道路硬化、堆场碾压及碎 石的敷设、精密仪表间（封闭库）、棚库、办公室、围墙及水源、电源、消 防设施铺设接通，库区照明、监控摄像购置安装，电话、网络线铺设接通， 电器设备购置安装等有关全部工程。建筑总面积约 25000平方米。 本工程项目采用 EPC总承包模式，包括精密仪表（封闭仓库）、棚库、办公 室等配套附属系统（散水、排水沟等）、采购及供货、施工、安装、调试及 验收、项目管理、技术服务等所有工作。 除特别说明外，EPC工程项目包括全部建筑、结构、给排水、电气、消防、 暖通等各专业所含内容。 总承包范围内所有设备和材料采购、安装、调试直至工程竣工。具体要求 及范围，以招标文件的记载为准。 8 计划工期 计划工期：2个月。 计划开工日期：2016年 05月 01日 计划竣工日期：2016年 06月 30日前 9 质量要求 设计要求的质量标准：设计符合国家相关规范要求。 施工要求的质量标准：符合国家及电力行业施工验收规范标准。 10 投标人资质条 件、能力和信 誉 见《招标公告》中：投标单位资格要求 11 构成招标文件 的其他材料 技术图纸及对招标文件澄清、修改文件等 12 是否接受联合 体投标 不接受 13 踏勘现场 自行前往 14 投标预备会 不召开 15 投标人提出问 投标截止时间 10天前 序号 名称 编列内容 题的截止时间 16 招标人书面澄 清的时间 投标截止时间 15天前 17 分包 不允许二次分包 18 偏离 不允许 19 构成招标文件 的其他材料 技术图纸及对招标文件澄清、修改文件等 20 投标人要求澄 清招标文件截 止时间 投标截止时间 7天前 21 投标截止时间 2016年 04月 29日 10时 00分（招标代理机构通知为准） 22 投标人确认收 到招标文件澄 清时间 投标人每次接到澄清回复文件当天确认 23 投标人确认收 到招标文件修 改时间 投标人每次接到澄清回复文件当天确认 24 构成投标文件 的其他材料 无 25 最高投标限价 或其计算方法 无 26 投标有效期 投标截止时间后 120天。 27 投标保证金 1.此标段投标保证金为人民币元 45017元投标保证金有效期同投标有效期。 2.投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不允许以个人名义电汇或以 其他公司名义代汇）。 3.如投标人参与多个标段投标，按标段分别单独电汇（不允许将多个标段 的保证金合成一笔）。递交投标保证金时将每标段投标保证金电汇底单复印 件加盖投标人公章，并密封递交。 4.电汇时在银行汇款附言中注明“生产招标部－巩义仓库标”，于投标截止 日前电汇到账并将投标保证金中底单发至招标代理机构联系人邮箱中。 序号 名称 编列内容 5.未中标投标人（除第二中标候选人外）的投标保证金，将在中标公示发 布后且无有异议的情况下 5 日内开始办理无息退换手续；第二中标候选人 将在书面合同签订后 5 日内开始办理无息退换手续；中标人的投标保证金 在书面合同签订后扣除招标代理服务费后办理无息余款退换手续。请投标 人上传电汇底单的同时在中国电力招投标网站()填写投标保证金退还方式， 未按要求填写退还方式、填写不清楚或有误造成退还逾期的，后果由投标 人自行承担。 6.招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收 到投标保证金，或递交投标文件时未按要求密封提交加盖投标人公章的电 汇底单复印件的，均将视同未递交投标保证金。 7.投标保证金应为银行电汇，保证金提交账户： 账户名称：北京国电工程招标有限公司 账号： 开户行名称：中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行 28 近年财务状况 的年份要求 近 3年 29 近年完成的类 似项目的年份 要求 近 3年 30 近年发生的诉 讼及仲裁情况 的年份要求 近 2年 31 是否允许递交 备选投标方案 □ 不允许 32 签字或盖章要 求 投标文件应用不褪色的材料打印装订，并由投标人的法定代表人或其委托 代理人签字或盖单位章 33 投标文件份数 正本 1份，副本 3份，电子版 1份 34 封套上写明 招标人的地址： 招标人名称： 标段投标文件 在 2016年 04月 29日 10时 00分前不得开启 序号 名称 编列内容 35 递交投标文件 地点 北京，开标前另行通知 36 是否退还投标 文件 □ 否 37 开标时间（同 投标截止时间） 地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点:另行通知 38 开标方式 一步法开标方式：到投标截止时间止，开启技术标和含完整报价的商务标。 39 评标委员会的 组建 招标人将按照有关法律、法规、规章及有关制度文件组建评标委员会 40 是否授权评标 委员会确定中 标人 □ 否 41 中标候选人公 示媒介 中国采购与招标网，中国电力招投标网 42 履约担保 43 需要补充的其他内容 投标保证金退还信息表 序号 类别 内容 一 投标人填写 1 项目名称 标段名称 2 招标编号 3 开标日期 4 保证金形式及金额 电汇□其它 万元 5 公司名称 6 开户行 7 账号 8 联系人及手机 9 发票邮寄地址及邮编 10 备注 二 招标代理机构项目经理填写 1 是否中标 是□否□ 2 合同金额 3 收费标准 4 收费金额 5 项目经理签字及日期 6 备注 说明： 1、自 2015 年 1 月 1 日起，保证金退还以“中国电力招投标网”上投标人注册信息中填写的账户 信息为准。请认真填写供应商信息，否则自行承担由此引起保证金未能及时退还的责任。 2、如账户信息与网上注册的“供应商信息”有偏差，请投标人填写此表相应内容后加盖公章，与 投标保证金一并密封后于开标时递交，开户信息不得简化。 3、投标人如中标，请在签订合同后将合同首页、价格页、双方签字盖章页发送扫描件至招标代理机 构邮箱，以办理保证金退还。 投标人公章： 日期： 二、工程概况 （一）工程概况 大唐巩义发电有限责任公司 2×660MW机组位于河南省巩义市豫联工业园区，西距巩 义约 13公里，东距郑州约 60公里。本期建设 2×660MW国产超超临界机组，工程设计采 用先进的超超临界、同步脱硫和脱硝、高效除尘等节能环保技术，为高效、环保、节能 型电厂。 （二）、现场条件 1.本工程必须按照招标文件所提供的平面布置图，投标单位需现场踏勘后根据平面 布置图及现场实际情况，不得随意改动设计，如必须改动需经招标人许可方能改动。施 工时必须做到文明生产，各类废弃物必须运至指定地点，每天收工时必须工完料尽场地 清，竣工时所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。 2.道路：由现有进场道路进入施工场地，投标方对此道路应有保护方案，如因施工通行 原因破坏，必须进行修复。 3.污水与垃圾处理：投标方应自行负责临时污水处理系统，施工和生活污水废水处理达 标后排放。投标方应收集和处理所有生产、生活区域的垃圾，直到投标方撤离施工现场 为止,处理后的垃圾拉运至招标方指定地点。污水与垃圾处理产生的一切费用已摊入本 合同的固定单价中，招标方不再另行支付。 4.施工电源：投标方自行解决。 5.施工水源：投标方自行解决。 6.施工通讯、网络：投标方自行解决。 7.施工生活区：投标方自行解决。 8．交通条件：需现场踏勘了解。 9.除合同另有规定外，承包人应负责施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作 业区、办公区在内的施工区照明线路和照明设施。 10.临时设施：为完成本合同规定的各项工作所需的各类临时设施由承包人自行解决。 三、招标范围及工期 1．招标工程项目的范围 招标范围内容包括：物资仓库用地基础处理、护坡（如有）、道路硬化、堆场碾压 及碎石的敷设、精密仪间（封闭库）、棚库、办公室、围墙及大门、水源、电源、消防 设施铺设接通，库区照明、监控摄像购置安装，电话、网络线铺设接通，电器设备购置 安装等有关全部工程。 本工程项目采用 EPC总承包模式，包括封闭仓库及配套附属系统材料采购及供货、 施工、安装、调试及验收、项目管理、技术服务等所有工作。 除特别说明外，EPC工程项目包括全部建筑、结构、给排水、电气、消防、暖通（办 公室取暖）、监控系统(监控系统不少于 24路，可夜视、存储周期不少于 3个月)等各专 业所含内容。 2．工期 本招标工程项目的工期要求，计划工期：2 个月，2016 年 05 月 01 日--2016 年 06 月 30日。 3.资金来源 企业自筹、银行贷款. 四、合格的投标人 1．投标人的合格资质条件见招标公告。 2．中标单位必须选派有经验，技术过硬，认真负责的技术负责人员和管理人员组成的 施工队伍。施工期间无论任何阶段未经招标人同意，不得调换投标书中所报的项目经理、 技术负责人及其它技术人员、管理人员；若确需更换，需提前半个月向招标人提出申请， 征得招标人的同意方可更换，否则视为违约，招标人有权终止合同，并要求中标单位赔 偿经济损失。 3．为确保工程质量，专业项目经发包人认可后可分包，其余项目严禁中标人转包或分 包。 4.投标人按规定的格式提供项目经理、技术负责人和有关人员资格证件、简历，及拟在 施工现场的管理和主要施工人员简历。复印件应装订在投标文件中。 5.投标人按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械情况，主要工种劳动力投入 情况。 6.投标人必须向招标代理机构购买招标文件，未经向招标代理机构购买招标文件的潜在 投标人均无资格参加本次投标。 7.投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。 五、踏勘现场与答疑 1.投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所 涉及现场的资料。投标人踏勘现场所发生的费用自行承担， 2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资 料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招 标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 六、投标费用 投标人应承担投标过程所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用 不负任何责任。 七、招标文件 1.招标文件的组成 2.招标文件包括下列内容： 第一章招标公告 第二章投标须知 第三章评标办法 第四章合同条款 第五章招标范围、工程规范、技术条件、图纸 第六章投标文件及格式 3.招标代理公司在提交投标文件截止时间 15 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄 清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 4.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得 招标文件当日内向招标代理公司提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标 人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标的投标文 件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质响应，其风 险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 5.招标文件的澄清 6.招标文件的修改 7．书面联络方式 8．投标期间，投标人与招标代理之间的一切澄清 八、投标文件的编制 1.投标文件的语言及度量衡单位 2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。 3.除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计 量单位。 4.投标文件的组成 商务部分 开标专用包括下列内容： 法定代表人身份证明书； 法人授权委托书； 投标函； 投标函附录； 报价汇总表； 投标保证金交付证明； 各分项工程的工程量汇总及取费表，工程量清单及报价表，材料清单及报价表， 设备清单及报价表； 企业资格证明文件： ①企业资质等级证书复印件； ②企业营业执照复印件； ③企业安全生产许可证； ④投标人过去三年完成的同类工程的合同复印件； ⑤有关投标人目前和过去 3年参与或涉及诉讼的资料。 ⑥近三年的财务审计报告. 本工程拟派项目经理简历和岗位证书复印件、身份证复印件，技术负责人简历和 岗位证书复印件、身份证复印件，有关人员简历和岗位证书复印件、身份证复印件，以 及其它管理人员及工程技术人员名单、简历及岗位证书复印件。 .技术部分主要包括下列内容： 施工组织设计或施工方案 各分部分项工程的主要施工方法； 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划； 劳动力安排计划； 确保工程质量的技术组织措施； 确保安全生产和技术组织措施； 确保文明施工的技术组织措施； 确保工期的技术组织措施； 有必要说明的其他内容。 项目管理机构配备 (1)项目管理机构配备情况表； (2)项目经理简历表； (3)项目技术负责人简历表； (4)其他辅助说明资料。 5投标文件格式 投标文件包括本须知的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投 标文件全部格式。 6投标报价 投标报价为投标人在投标文件中提出的事项支付金额的总和。 投标人的投标报价，应是招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复， 作为投标人计算单价或总价的依据。 投标人应根据招标人给出的图纸工程量，自主填报综合单价和合价。并分别按专业 工程总价，在各专业总价基础上汇出投标总价（投标总价中各专业工程须分别汇总）。 投标人的投标报价应是完成招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。 具体包括分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其它项目清单费用、规费、税 金等完成本工程并经验收合格至到达质量保修期限所需的费用、合理利润及风险。 取费：各投标人可根据建设行政主管部门核定的本企业的取费标准，措施费、规费 包干使用，招标人在合同签订后，无论任何情况此部分费用不做任何调整。 本招标工程的施工地点为：大唐巩义发电有限责任公司 2×660MW 机组位于河南省巩 义市豫联工业园区，西距巩义约 13公里，东距郑州约 60公里。除非合同中另有规定， 投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项 目的成本、利润、税金、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。 投标人应按招标人提供的图纸工程量清单计算工程项目的单价和合价。构成报价的 每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并 认为此项费用已包括在其他工程量清单的其他单价和合价中。 采用固定单价价格：投标人所填写的单价，在计算报价时可考虑一定的风险系数。 投标报价应是招标文件全部工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。招标 文件、清单、图纸及招标人提供的其他资料均为投标报价的依据。 在招标图纸工程量清单中，招标人对所有图纸范围内清单工程量负责，如招标工程 量清单项目特征、工作内容与图纸不符，以最终图纸为准。 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程图纸量清单、招标文件等资料，结合看 样记录、施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编 制的施工方案和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定 额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。 投标报价内容 投标人的投标报价应是完成招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格 体现。具体包括分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其它项目清单费用、规 费、设计费、税金等完成本工程并经验收合格至到达质量保修期限所需的费用、合理利 润及风险。报价还应包含设计费，共计 59300元；甲方在支付预付款时直接扣除（冲抵 甲方垫付给设计院的设计费），并由设计院向仓库建设中标单位开具设计费发票。 分部分项工程量清单是指完成本次招标范围的工程项目数量的清单，投标人应根 据招标人给出的工程量清单，自主填报综合单价和合价。综合单价是指完成工程量清单 中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，合 理的利润以及合同约定的所有责任、义务和风险、政策性文件规定由施工单位缴纳的各 项费用。 工程图纸量的措施项目，是指为完成工程施工，发生于施工前、施工过程中的技 术、生活、安全等方面的非实体项目。投标人应根据招标人提供的招标范围、工程规范、 技术条件、图纸、投标时拟定的施工方案及施工组织设计和企业自身的情况，结合现场 踏勘的情况，进行措施费报价。文明施工费、临时设施费，投标人应根据招标文件及工 程量清单总说明相关要求及给定费率并计算金额、合计。竣工结算时按结算人工费为计 算基数调整，并按照《建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》进行结算支付。 规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，规费按 政府有关部门对投标人核定的费率计取规费。 其它项目清单费用是指根据本次招标范围的工程的具体情况，在分部分项工程量 清单费用和措施项目清单费用以外的项目费用。包括招标人材料购置费、招标人材料服 务费等。其他项目清单中的零星工作项目是招标人认为可能发生的项目，并结合工程实 际情况估算工程量，其工作内容和项目特征在清单中作了相应描述，投标人应根据其内 容进行报价。工程结算时，无论实际发生工程量与招标清单估算工程量发生多大变化， 综合单价均不调整。 7.投标货币 投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。 8.投标有效期 180天 9.投标保证金 10.投标人的建议方案 本工程投标人根据招标文件平面布置图、施工图、结合现场情况、当地地质环境、基础 承载能力等编制施工方案。 11.投标文件的份数及包封：投标文件一正三副 封装名称 内容 开标专用 1、投标函； 2、投标人法定代表人授权书正本 1份； 3、投标保证金电汇底单复印件 1份加盖公章； 4、廉洁合同 3份，授权人签字并加盖公章； 5、投标文件正本： 投标文件商务部分正本 1份； 投标文件技术部分正本 1份； 投标文件投标报价正本 1份； 以上内容密封一个包封内（不用分别包装）。 投标文件商务副本 投标文件商务部分副本 3份 投标报价副本 3份（均应有封皮，封皮上含标段名、 招标编号、投标人名称） 以上内容密封一个包封内（不用分别包装）。 投标文件技术副本 投标文件技术部分副本 3份 以上内容密封一个包封内（不用分别包装）。 投标文件（含报 价）、供应商资质业 绩信息提交函件电 子版 与书面文件一致的投标文件（含报价）（U 盘），报价 文件为可编辑 WORD或 EXCEL格式 以上内容密封一个包封内。 投标文 件的包 装、份 数和提 交 备注 投标文件按标段分别包封、递交。（不允许两个及以 上标段包封一起） 九、投标 以开标通知为准 十、开标 招标代理机构会同招标人将在“投标人须知附前表”中规定的日期、时间和地 点在有投标人代表在场的场合组织公开开标，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 本次招标采用一步法开标，即同时开启技术标、商务标及价格标。 投标人应于开标前在《廉洁合同》上签字承诺，并加盖单位公章（承诺内容及格式 见附件 12），将《廉洁合同》与标书一同送达招标单位。对在开标时未递交《廉洁合同》 或《廉洁合同》不符合要求的，招标单位应取消其参加投标活动的资格。 开标工作人员由拆封、唱标、记录、监督等人员组成； 投标人检查投标文件（含补充或修改文件）的密封情况，确认无误后，由工作人员 当众拆封，验证投标法人代表委托书、投标保证金等投标文件是否齐全，并宣读投标人 名称等内容； 投标文件正本保存备查，评标使用副本；如副本与正本不符以正本为准； 开标会上允许投标人记录和录音； 招标人指定专人作记录，并由投标人和招标人代表签字，记录应存档备查。 十一、评标 评标对象和依据 评标对象为投标文件（及其有效的补充文件）；评标的依据为招标文件（及其有效的 补充文件）；按照《中华人民共和国招投标法》、国家其它相关法律政策及本次评标的评 标办法进行。 十二、定标 评标委员会根据综合排序和对投标人资格复审的情况，提出中标候选人名单和 顺序，经项目法人同意后按规定报批定标。 招标完成后，项目的成立以招标人及其上级单位正式批复的立项文件为准。 十三、授予合同 中标通知 招标代理机构向中标候选人发出《中标通知书》。 签约与中标通知 中标候选人在接到《中标通知书》后，必须在规定的时间内，准时派授权代表到指 定地点按招标文件规定的合同条款和格式与项目法人草签合同。合同的每一页（包括所 有附件）均应校签。合同价格、合同条款、技术要求和供货范围等不得与预中标状态有 任何改变。 合同签订后，按标书及相关规定退还所有投标人投标保证金。 履约保证金（或另行约定） 承包商应于合同生效后 1 个月内在业主方支付预付款前向业主方提交履约保 证金。 履约保证金为合同总价的 10%，是不可撤销的履约保函或支票或银行汇票。 履约保函在合同条款规定的工程竣工业主方签发了整套装置初步验收证书后 30 天内退还；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保函的有效期 应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。 如果承包商未能履行合同并给业主方造成损失，那么履约保证金将作为对这 一损失的补偿而支付给业主方。 合同生效 双方的法定代表人或被授权人（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖 公章后生效。 十四、纪律与保密 从投标截止日期开始，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的 意向等一切情况都不得透露给投标人或与上述工作无关的单位和个人。 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并 接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。 投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。 投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞 争。 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标 工作。 投标人若违反上述要求，其投标将被废除，投标保证金将不予返还。 十五、投标费用 投标费用 一切与投标有关的费用均由投标人自理。 十六、招标人接受和拒绝所有投标的权力 招标人保留在授予合同之前接受或拒绝任何投标、宣布招标程序无效或拒绝所 有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采 取这一行动的理由。 重新招标和不再招标 重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）资格预审合格的潜在投标人不足三个的； （2）在投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的； （3）经评标委员会评审后否决所有投标的； （4）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后，因有效投标不足三个使得 投标明显缺乏竞争，评标委员会可以决定否决全部投标的； （5）本次招标所有投标人报价均超过招标人承受能力的，招标人有权否决全部投标 人； （6）存在违反国家相关法律法规情形的。 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程 建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 十七、需要补充的其他内容 本标段的招标代理服务费（中标服务费）向中标人收取。 招标代理服务费标准是在国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价 格〔2002〕1980 号）规定的收费基础标准上上浮百分之十。同时执行国家发展改革委 《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕 534号）中对于大额招标的代理费调整原则和收费上限的规定。具体标准如下表： 服务类型 费率 中标额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100万元以下 % % % 100～500万元 % % % 500～1000万元 % % % 1000～5000万元 % % % 5000～10000万元 % % % 1～5亿元 % % % 5～10亿元 % % % 10～50亿元 % % % 50～100亿元 % % % 100亿元以上 % % % 一次招标最高限额（完成一 次招投标全流程） 350万元 300万元 450万元 有关说明： 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×%=万元 （500-100）万元×%=万元 （1000-500）万元×%=万元 （5000-1000）万元×%=万元 （6000-5000）万元×%=万元 合计收费=++++=（万元） 第三章评标办法 1.总则 本评标办法依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法 实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等并结合本项目的实际情况制定。 本次评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，并邀请有关监督部门派人 对评标活动进行全过程监督。 本次招标评标采用综合评估法。评标委员会将根据本评标办法，对投标文件进 行系统比较和评审。 2.评标委员会 评标委员会由招标人依法负责组建，评标委员会成员名单在中标结果确定前保 密。 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人 以上单数。 评标委员会中的有关技术、经济等方面的评标专家由招标代理在评标专家库中 随机抽取，不少于总数的 2/3。 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审 意见承担个人责任。评标委员会成员及工作人员应对整个评标活动保密。 评标活动将按以下五个步骤进行： (1)评标准备；(2)初步评审；(3)详细评审；(4)编写评标报告；(5)推荐中标候选 人。 3.评标准备 评标委员会成员签到 评标委员会成员到达评标现场时，应在签到表上签到，以证明其出席评标。 评标委员会的分工 评标委员会主任由评标委员会成员推举或由招标人指定产生。评标委员会主任负责 评标活动的组织领导工作。 熟悉文件资料 在评标之前，评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件： (1)了解招标项目概况； (2)了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准 和工期要求； (3)掌握评标标准和方法等。 未在招标文件中规定的标准和方法，不得作为评标的依据。 4.初步评审 资格审查 评标委员会根据“附表 1资格审查标准表”中所列的内容，对所有投标人递交的投 标文件进行资格审查，核查投标人的资格条件是否满足招标要求。 符合性评审 评标委员会根据“附表 1 符合性审查标准表”中所列的内容，对投标人进行 符合性审查。 符合性评审时，评标委员会将审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质 性要求和条件做出了响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。实质上响应的 投标应该是与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏差或保留的投标。 重大偏差 投标文件中有以下情况之一的，属于重大偏差，评标委员会将视其为未能对招标文 件做出实质性响应，其投标将被拒绝： (1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的； (2)投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖投标人单位公章不符合招标文件 规定的； (3)未按规定的格式填写，关键内容不齐全或关键字字迹模糊、无法辨认的； (4)投标工期不满足招标工期要求； (5)质量标准不满足招标要求； (6)投标范围有实质性偏离的； (7)明显不符合技术规定、技术标准的要求的； (8)附有招标人不能接受的条件或限制招标人的权利的； 如果投标文件存在上述重大偏差，招标人将否决其投标。也不再允许投标人通 过改正或撤回这些不符合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 重大偏差之外的偏差为细微偏差。细微偏差在实质上响应了招标文件的要求， 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息或数据，并且补正这些漏项或不完整不 会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会在 详细评审时予以考虑。 若评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋求中标或 其它弄虚作假方式投标的，其投标文件作为否决处理。 评标委员会根据上述规定界定否决后，如果有效投标人不足 3 家，评标委员会 应对剩余投标文件进行评估，确定是否有必要否决全部投标，以最大限度减少招标人的 损失。 澄清、说明或补正 在初步评审过程中，评标委员会可就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、 说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补 正。 5.详细评审 详细评审原则 评标委员会只对通过初步评审的投标人进行详细评审。 详细评审 评标委员会按下列程序进行详细评审： 技术、商务（不含报价）评审 评标委员会分工负责对投标文件的商务文件（不含报价）和技术文件进行 详细评审； 澄清、答疑（如果需要）； （1）为进行投标文件的审查、评价和比较工作，评标委员会有权要求投标人对其 投标文件做出澄清说明。澄清要求和答复均应以书面形式完成。 （2）澄清、说明或者补正不得改变投标文件的实质性内容（算术错误修正的除 外）。 （3）投标人对上述书面澄清、说明和补正，均应由法定代表人或其委托代理人签 字，并作为投标文件组成部分。 （4）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进 一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 （5）投标人任何影响评标或合同签订的行为都将导致投标被否决。 报价部分评审 算术错误修正 如用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。 当以清单数量和综合单价为基础计算的总价（以下简称清单总价）与投 标总价不一致时，以投标总价为准（作为评标价）； 当投标总价小于清单总价时，应修正工程量清单中所有单项的综合单 价，并以修正后综合单价和实际施工图工程量办理将来的结算 当投标总价大于清单总价时，以清单总价为准，并以工程量清单中各 项的综合单价和实际施工图工程量办理将来的结算。 已标价的工程量清单中的单价承包项目的综合单价与其工程量的乘积 与该项目的合价不吻合时，应以合价为准，修正该项综合单价，并以该修正综合单价和 实际施工图工程量办理将来的结算。 投标人“清单工程量和计量单位”与招标人在“招标工程量及报价明细 表”中给定的“工程量”不一致时，投标总价（评标价）不作调整。当增加某单项的工 程量时，仍然以投标人所报的“综合单价”和实际施工图量办理将来的结算；当减少某 单项工程量时，以该单项所报的“合价”以及招标文件原给定的“工程量”反算并修正 “综合单价”，并以该修正综合单价和实际施工图工程量办理将来的结算。若投标人报 价对比招标工程量清单存在漏项时，视为已包含在投标总价中，结算时招标人不予支付 该项费用。 招标人按上述方法修改错误后，要求投标人改正报价中的错误，如投标 人不接受修正后的金额，则其投标被否决。修正后的价格作为评标价进行报价评审的依 据，如果修正价格超过招标人控制价的，否决其投标。 评审及评分 由商务得分、技术得分、报价得分，按下面公式计算出每个投标人的商 务、技术、报价综合得分： N=J+X+Y 其中：N_综合得分；J_技术得分；X_商务得分；Y_报价得分； 评分标准 (1)技术部分评审评分标准：见“附表 3_1技术部分评审评分标准表”； (2)商务部分评审评分标准：见“附表 3_2商务部分评审评分标准表”； (3)投标报价评审评分标准：见“附表 3_3投标报价评审评分标准表”。 评分时，遵循以下计分规则： (1)评分计算保留至小数点后两位，第三位小数四舍五入； (2)评分计算中出现中间值时，按插入法计算得分。 汇总评分结果 投标人综合得分为技术部分得分、商务部分得分、投标报价得分之和。 评标委员会根据第 项的综合评分结果，按综合得分由高至低的 次序，对投标人进行排序。 6.综合评标报告 评标委员会完成评标工作后，向招标人提出书面综合评标报告。如果评标委员会成 员对评标报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评 标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标报告，评标委员会应当对此 做出书面说明，并记录在案。 7.推荐中标候选人 评标委员会根据本章第 项的排序结果，向招标人推荐排序第 1_3名为中 标候选人。 8.其他 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条 例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定执行。 附表 1资格审查标准表 序号 审查内容 合格条件 1 投标人资格要求 符合第二章“投标人资质条件、能力和信誉”项 规定 2 其他要求 符合第二章规定 附表 2符合性审查标准表 序号 合格条件 1 投标人名称与资格审查时一致 2 按照招标文件要求提供投标保证金且所提供的投标保证金无瑕疵 3 投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖投标人单位公章符合招标文 件规定的 4 按规定的格式填写，关键内容齐全且无关键字字迹模糊、无法辨认 5 投标工期满足招标工期要求 6 质量标准满足招标要求 7 投标范围无实质性偏离的 8 无明显不符合技术规定、技术标准的要求 9 未附有招标人不能接受的条件或限制招标人的权利 附表 3_1技术部分评审评分标准表（满分：100分权重 ） 序号 评标考核 项目 评分标准 满分 1 同期同类 工作饱满度 1.同期同类工作饱满度适宜者，最高得 5分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 5 2 施工机械 配置 1.各投标人比较，能够满足工期要求，配置充足、合理，机械 性能先进，得 8_10分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 10 3 劳动力 计划安排 1.劳动力安排合理、充足、与施工进度计划匹配，最高得 10分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 10 4 质量 保证体系 1.针对本工程的完善的质保体系，机构设置合理，对业主有质 量承诺，管理手段先进，措施具体，操作性强，最高得 10分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 10 5 安全 保证体系 1.安全体系健全，有针对本工程的完善的安全管理措施，组织 机构健全，制度落实，安全经费充足者，最高得 10分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 10 6 现场 文明施工 1.有针对本工程的完善的现场文明施工措施者，最高得 10分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 10 7 施工方案 1.主要施工方案可行、合理、安全者，最高得 20分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 20 8 施工进度 计划 1.满足工期要求，施工进度安排合理，关键路径工序编排合理 者，最高得 20分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 20 9 现场 组织机构 1.现场组织机构完善合理者，最高得 2分； 2.项目经理、副经理类似工程经历多、经验丰富者，最高得 3 分； 3.根据各投标人的差异酌情扣分。 5 合计： 100 附表 3_2商务部分评审评分标准表（满分 100分权重 ） 序号 评标考核 项目 评分标准 满分 1 对招标文件 的响应性 1.对招标文件完全响应的，最高得 20 分；2.主要事项未作出响应 的，每项扣 分；3.一般事项未做出响应的，每项扣 1分。 10 2 资质、资信 等级 1.提供有效的企业资质及资信等级证书、财务资信等级证书，资质 高、资信达 AAA级的最高得满分；2.根据各投标人的差异酌情扣分。 15 3 财务状况 1.企业财务状况（资产负债情况、现金流量及盈利水平、主要财务 指标）好的，最高得 5分；2.根据各投标人的差异酌情扣分。 15 4 管理体系 认证 1.通过质量体系、环境体系及职业健康保证体系认证，最高得 10 分；2.根据各投标人的差异酌情扣分。 10 6 近三年 已建工程 业绩 1.近三年施工过类似工程最多、业绩最好的，最高得 20分； 2.根据各投标人的差异酌情扣分。 20 7 近十年已建 类似工程 获奖情况 1.曾获国优称号最多者，最高得 5分；2.曾获部优称号最多者，最 高得 3分；3.根据各投标人的差异酌情扣分。 5 8 近三年 重大工程 质量事故 1.近三年施工过的工程未发生重大工程质量事故，且有上级主管部 门证明，最高得 10分； 2.近三年施工过的工程未发生重大工程质量事故，但没有上级主管 部门证明，得 5分； 3.未提供报表的、发生过重大工程质量事故者，不得分。 10 9 近三年 重大 安全事故 1.近三年施工过的工程未发生重大工程安全事故，且有上级主管部 门证明，最高得 5分；2.近三年施工过的工程未发生重大工程安全 事故,但无上级主管部门证明，最高得 3 分；3.发生过重大工程安 全事故者，不得分。 5 10 业主对 施工单位 的评价 1.业主对施工单位的质量、安全、进度及与甲方的配合等评价较好 的，得 8_10 分；2.业主对施工单位的质量、安全、进度及与甲方 的配合等评价一般的，得 5_8分；3.业主对施工单位的质量、安全、 进度及与甲方的配合等评价差的，得 0_5分。 10 11 合计 100 附表 3_3投标报价评分标准（满分 100分，权重 ） 序号 项目 满分 评分标准 1 评标价 100分 1．本次评标采用综合评分法。根据技术评分的 40％、 商务评分的 10％和价格评分的 50％相加计算出综合评 分（专家打分小数点后保留一位，总分汇总计算小数点 后保留两位），综合推荐出中标候选人排序。 2.价格分计算方式 评标基准价(K)计算办法： 若有效评标价为七家（不含七家）以下时，则各投标人 有效评标价的平均值 K 为评标基准价。（基准价计算公 式：K=(A1+A2+A3+…+An)/n）;(n<7) 若有效评标价为七家（含七家）以上时，则去掉最高有 效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标 价的平均值 K 为评标基准价。（基准价计算公式： K={A2+A3+A4+…+An-1)/(n-2)};(n≥7) 价格分计算办法： 若评标价 A等于 K时，得 85分（基准分）； 评标价 A每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1分， 最低得 70分； 评标价每低于基准价 1%在基准分基础上加 1分，最高为 100分， 若评标价 A 低于基准价 15%以上（不含 15%）时，每再 低 1%在 100分基础上扣 2分； 若评标价 A低于基准价 30%以上（不含 30%）时，得 70 分。 说明： 1.经算术性修正后的报价为最终报价（评标价）。 第四章合同条款 协议双方：中国水利电力物资北京公司（以下简称甲方） XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（以下简称乙方） 1.本协议书中的措词和用语应与下文提及的“合同条款”中分别赋予它们的含义相同。 2.下列文件构成整个合同（以下简称“本合同”）不可分割的整体，各文件相互补充，合 同由下列文件构成，并按以下顺序解释： （1）本合同协议书 （2）中标通知书 （3）本合同条款及合同附件 （4）标准、规范及有关技术文件 （5）投标书及其附件、评标澄清 （6）招标文件及澄清 （7）构成合同组成部分的其他文件。 以上合同文件各部分之间是相互补充、说明的。前后文件有不一致的地方，以时间在后的 为准；图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准；如标准有不一致的，以要求较高的为准。 3.合同金额 合同固定总价为人民币 元整（¥ ）。包含设计费，共计 59300 元；甲方在支付预付款时直接扣除（冲抵甲方垫付给设计院的设计费），并由设计院向仓 库建设中标单位开具设计费发票。 本费用包括乙方根据国家有关税法交纳与本合同有关的税费。 4.甲方、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。 5.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，按合同规定，双 方履行全部义务后合同自动失效。 6.本协议未尽事宜，双方另行协商。 7.合同生效：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后即生效。 8.合同份数： 合同正本 2份，副本 4份，具有同等法律效力。甲乙双方各执合同正本 1份，副本 2份。 一、定义及解释 本合同及其合同附件中所使用的下列名词以下面的定义作为赋予其的含义。 1.项目是指甲方委托乙方实施的河南大唐巩义“上大压小”新建工程物资代管理项目仓库 建设 EPC总承包工程。 2.甲方是指中国中国水利电力物资北京公司。 3.乙方是指 XXXXXXXXXXXXXXXXX公司。 4.业主是指大唐巩义发电有限责任公司 5.项目负责人是指经甲方报送业主同意，乙方派到施工项目现场全面履行本合同的全权负 责人。 6.合同指合同条件、技术规范、图纸、工程量清单、招标文件、投标书、投标书附录、中 标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。 7.投标书指承包人向发包人提供的，按合同条款规定并为发包人所接受的，为工程施工、 竣工及保修而做的有报价的投标文件。 8.规范指合同中包括的本合同工程的技术规范和在技术规范中引用的国家、部颁规范、规 程及标准，或由承包人提交并经监理工程师批准的对技术规范的修改或补充。 9.图纸指由发包人根据合同向承包人提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及由 承包人提供的经发包人批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其他技术资料。 10.工程量清单是投标文件的组成部分，并已填写报价且完整的工程量表。 11.合同附录指附在本合同条件之后并构成合同的附件，是有效合同组成部分。 12.投标书附录指直接附在投标书之后并构成投标书组成部分的附录。 13.发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及 取得该当事人资格的合法继承人。 14.承包人指在协议书中约定被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取 得该当事人资格的合法继承人。 15.分包人指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或招标人同意己分包了部分工程 的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括其任何受让人（除承包人同 意外）。 16.“承包人代表”是指由承包人任命，由发包人确认，在本合同项下代行承包人全权的 个人。 17.承包人的设备指用于实施和完成工程以及修补缺陷所需要的全部机械、仪器、车辆和 其它设备。其中不包括临时工程、发包人的设备（如有时）、永久设备、材料和所有其它 构成或将构成永久工程一部分的任何物品。 18.货物指承包人的设备、材料、永久设备和临时工程，或视情况指其中之一。 19.材料指构成或将构成部分永久工程的各类物品（永久设备除外），包括由承包人按照 合同仅负责供应的材料。 20.扩大单位工程按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002 年版）中的项目划 分。 21单位工程按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）中的项目划分。 22.分部工程按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）中的项目划分。 23.分项工程按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）中的项目划分。 24.合同工程指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。 25．工地指为工程施工由发包人提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何 其他场所。 26.日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 27.月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 28.本合同适用的法律是指国家的法律、行政法规以及工程所在地的地方法规、地方规章 或招标文件中议定的部门规章。 二、乙方的承包方式、工程范围、工期及建设要求和标准 1.承包方式： 本工程项目采用 EPC 总承包模式，包括精密仪表（封闭仓库）、棚库、办公室等配套 附属系统（散水、排水沟等）、采购及供货、施工、安装、调试及验收、项目管理、技术 服务等所有工作。 2.工程范围： 招标范围内容包括：物资仓库用地基础处理、道路硬化、堆场碾压及碎石的敷设、 精密仪表间（封闭库）、棚库、办公室、围墙及水源、电源、消防设施铺设接通，库区照 明、监控摄像购置安装，电话、网络线铺设接通，电器设备购置安装等有关全部工程。仓 库总面积 25000㎡左右(最终以图纸为准)。 仓库总面积为 25000㎡左右，其中布置：精密仪表间（封闭库）3000㎡，棚库 1500 ㎡，办公室、保安室、卫生间共计 220㎡，设备堆放场 20500㎡，道路，围墙，大门，门 卫室，灯塔，消防水系统，水、电；网络系统，监控系统(监控系统不少于 24路，可夜视、 存储周期不少于 3个月)等； 精密仪表间（封闭库）3000㎡； 棚库 1500㎡； 办公室、保安室、卫生间共计 220㎡； 设备堆放场 20500㎡（含道路硬化部分）。设备堆场放场经δ=300mm三合土基础 处理、夯实后敷设δ=150mm砂卵石振动碾压；道路主干道宽 8米、辅道路宽 6米，道路δ =200mm砼。阶地处 3米高重力式挡墙。 围墙（二四砖墙，墙高 米，墙头加 500mm铁丝护网）； 大门（入库大门宽 12米，喇叭形入口，安装 12米电动大门，门口部位δ=200mm 砼道路。出库大门 2座，大门宽 6-8米，铁艺门，采用δ=200mm砼道路）； 负责办公室的建设、装修、灯塔；消防水系统、水电、网络、电话、监控系统等 设施安装（最终具备使用条件）； 负责安装办公室和库房采暖设施； 负责建设库区消防、排水和日常用水设施； 负责建设库区消防、排水和日常用水设施； 自项目工程开始到整个工程竣工结束的整个期间，负责办公区库区及其所属设施 的维护和完善工作； 具体施工技术标准见设计和招投标文件、有差异的以最大限度满足甲方管理要求 为标准。 按照技术要求负责两年内如因地基处理不当、碾压不实造成的道翻浆、区域塌陷， 或因排水不畅造成设备被雨水侵泡，责任由乙方承担； 负责组织实施堆场的基建施工工作和协调工作，并将施工情况以文字形式进行记 录反馈； 负责所属设施的维护和完善工作； 具体施工技术标准见设计和招投标文件、有差异的以最大限度满足甲方管理要求 为标准。 3.合同工期： 开工日期：暂定 2016年 05月 01日-2016年 06月 30日，竣工日期 60天。 4.建设要求和标准详见：第五章招标范围、工程规范、技术条件、图纸 三、甲方的职责 发包人应按照施工现场管理的有关规定和合同条件约定的时间和要求完成以下工作： 1.协助承包人办理施工所需的有关证件、批件和临时用地、占道及运输的申报批准等 手续，与有关方面缔结工程交、跨铁路、公路、通讯线路需要的协议； 2.组织设计图纸会审，向承包人进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予 以审定； 3.按照合同及“一级网络进度计划”所确定的时间为本标段的承包人提供施工现场及 施工条件； 4.协调施工现场上的各承包人相互交叉作业关系，及时处理有关问题。 5.甲方应在适当的时候，协调乙方施工所需设备及承包人装备进入现场的场地。准予 承包人进驻现场，并要求承包人服从发包人的统一管理。 6.负责协助乙方现场的组织并实施验收工作。 7.负责监督、规范施工进度和质量。 8.负责参加施工监理和业主单位组织的相关会议。 9.负责对乙方工作进行监督、检查及考核。 10.按照合同要求及时付款。 四、乙方职责 1.根据合同的规定，乙方应负责做好精心组织施工，加强质量控制，按时完成本合同 工程及其缺陷的修复。为此，乙方应按合同规定提供所需的全部监督管理、劳务、材料、 设备、施工装备和其他物品。 2.乙方应负担由于施工措施不当而造成的全部损失。乙方应采取有效措施使其施工作 业不至于损害乙方人员及其他人员的人身安全，保障设备、设施等不受损害，乙方对由 此引起的事件应负有全部责任。另外，乙方应保障甲方免于承担由乙方负责事项所导致 的诉讼、行政处罚或一切索赔及罚款。 3.现场作业和施工方法。每一单项工程开工前，必须有经业主审核认可的详细实施方 案，对无方案擅自开工造成的停工、返工及所有损失由乙方承担。乙方应对全部现场作 业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。但是，在仓库使用期限内承担 所有责任。 4.合同文件中的差错。当乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有 关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面 通知甲方及监理工程师。监理工程师接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包 人，抄送甲方。 5.作业应符合合同规定。乙方应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷 的修复，使工程质量、安全、进度达到合同文件约定的预期要求。承包人必须无条件接 受业主方委托的现场监理单位的管理，应该严格遵守监理工程师的监督，工程师就有关 本工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中是否写明。 6安全措施 承包人应该： 服从甲方管理，遵守大唐巩义电厂基建期间所有安全规章及管理制度并接受业 主和监理的奖罚考核； 监督进入仓库施工现场所有人员的安全； 坚持文明施工，做到工完料净场地清。做到施工区域道路畅通，不设无为障 碍，以避免对这些人员造成伤害； 提供工程的围栏、照明、防护及看守，直至竣工和移交； 提供因工程实施，为邻近地区的所有者和占有者以及公众提供便利和保护所 必需的任何临时工程（包括道路、人行道、防护及围栏）。 承包人应杜绝以下五种事故： 重大人身伤亡事故； 重大施工机械和设备损坏事故； 重大火灾事故； 特大交通事故； 重大环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。 承包人的职责： 承包人在现场的项目经理是本工程安全文明施工的第一责任人，对现场安全 负全面责任。 全面贯彻项目公司发布的工程建设安全方针、目标、标准和有关规定，在确 保安全的前提下组织现场的管理和施工； 制定现场安全文明施工的规划和措施，编制安全管理工作程序； 建立、健全安全保证体系和安全监督体系； 成立现场施工安全委员会，领导和协调现场安全文明施工的整体工作； 向项目公司提供现场“总平面规划图”和总平面的管理措施，说明危险物品 的保管、存放和使用中的安全防护措施； 按照项目公司要求，对不合格的管理人员及时予以撤换； 对施工中连续发生人身死亡事故的分承包人，总承包人必须予以辞退，并应 在承发包合同中明确规定； 承担合同中确定的其他安全保护责任； 按照项目公司及总承包人的要求，特种作业人员必须持证上岗，及时撤换不 合格的管理和施工人员； 承担合同中明确的其他安全文明施工责任； 承包人必须按规定参加由施工监理和发包人组织的各种安全活动和召开的 安全会议； 承包人所有安全设施、施工机具设备和高空作业的设备均应符合国家或行业 安全技术标准并应定期检查，并有安全员的签字记录；特种设备（电梯、升降机、起重 机械、厂内机动车辆、防爆电气设备等）应取得地方政府质量技术监督部门的许可使用 证件方可使用； 承包人特殊工种（电工、电梯工、起重工、焊工、车船驾驶员、爆破工、潜 水工等）要经专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗。 五、质量、进度保障 1.乙方应提供优质施工质量、进度保障方案，且不能低于合同规定的范围和种类。甲 方将定期或不定期的对乙方质量、进度情况进行检查。 2.乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题的通知后三天内，应迅速查处并答复。 3.如果乙方在收到通知三天后没有弥补缺陷，甲方或使用单位可采取必要的补救措施， 但风险和费用将由乙方承担。 4.施工控制：控制时间，质量，标准，防止偷工减料，粗制滥造，建实用库区，监控 施工队伍，保证竣工达标。 5.材料供应及人员 本工程所需材料由乙方自行采购，并向甲方提供材料的质保书、检测报告及能证 明材料为合格的有关证明。 .如甲方对材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，复检指标全部合格，甲 方承担复检费用，复检指标有一项不合格，由此发生的一切费用均由乙方自付。 乙方应选用合格的、有经验的人员履行合同。人员的详细材料及安排在合同生效后 5天内提供。 乙方应按服务计划派遣服务人员履行服务。 6.质量保证 承包人应为本合同的施工建立强有力的质保体系和质检系统，按质量体系文件要求开展全 面质量管理，确保工程质量。对此，承包人应执行国家和电力行业的法规与文件，服从发 包人质量管理要求。 7.现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况； 水文和气侯条件； 实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需用的材料采购和 加工； 取土场、弃土场位置与状况； 进场道路和水、电、食宿供应条件； 为使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查所必需的图纸、规范、计 算书及其他资料； 8.投标文件的完备性。应该认为，乙方在递交投标文件前，对本合同工程的投标文 件和标价的工程量清单中所列的单价和总额已查明是正确且完备的。双方同意合同总价应 已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务）， 以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。 9.不可预见的外界条件。在工程的施工过程中，如果承包人在工地现场遇到了一般 气候条件以外的实际的障碍或不利条件，这种情况在承包人看来是有经验的承包人不可 预见的，承包人应立即通知监理工程师并抄报发包人。 10.避免对道路的损坏。乙方应采取一切合理的手段，防止与现场连接或通往现场的 道路和桥梁受到承包人或其任何分包人因交通而造成的损坏，尤其应当选定运输线路、 选择和使用运输工具、限制和分配运载重量，从而使因运输原材料、设备和承包人的设 备或临时工程而不可避免的这类运输尽量限制，不对这类道路和桥梁造成不必要的损坏 或损伤。 11.乙方的设备、临时工程与材料。本工程专用的承包人装备、临时工程和材料由乙 方为本工程提供的一切乙方装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本合同工 程施工专用。乙方除了将上述物品在现场内转移外，若甲的同意，不得将上述物品或其 中任何部分运出现场，但运输车辆进出现场可不需甲方的同意。 12.货物的运输 承包人设备或临时工程的运输。除合同另有规定，承包人应对其通往工地或位 于通往工地路线上的，为运输承包人设备或临时工程的任何桥梁的加固更换或改善其任 何道路支付相应的费用。承包人应免除发包人对由于这种运输引起的任何此类道路桥梁 损坏的赔偿责任，包括直接向发包人提出的索赔要求。承包人应通过谈判处理此类索赔， 并支付所有由此类损坏引起的索赔。 电、水。按照招标文件的划分范围，承包人应对其所需的所有电力、水及其他 服务的供应负责。为工程之目的，承包人有权享用现场供应的电、水及其他设施，其详 细规定在专用条件中明确。 进度报告 施工组织设计的提交，在合同签字后，承包人应向发包人或监理工程师提交 下述文件： 提供完整的施工方案，综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合监理工 程师提出的一级或二级网络进度计划要求； 拟用于该工程的施工机具清单； 现场管理组织和关键人员安排； 劳动力和管理人员需求计划； 13.施工和吊装方案。 《质量保证大纲》或《质量手册》；施工安全保证（体系）文件；环境保证（体 系）文件。 14.合同用款计划的提交。承包人应在规定的时间内向甲方提交工程分阶段的付款计 划，甲方根据合同节点审核按时付款。 15.安全健康与环境保护 安全健康管理 承包人安全健康管理应遵守贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设文明 施工管理与考核办法》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全 工作规程》以及消防等国家和行业的法律法规。承包人必须采取一切必要措施和手段强 化施工安全健康文明管理，提高安全健康与文明施工水平，确定严格的安全施工秩序以 保证施工人员在施工中的安全与健康。 承包人应制定安全、职业健康与环境保护各项管理制度，并按项目公司规定的职业 健康和环境管理工作程序目录，编制职业健康和环境管理工作程序。 环境保护管理。承包人应熟悉和遵守《中华人民共和国环境保护法》，并切实 执行技术规范中有关环境保护方面的要求和规定。承包人应遵守《中华人民共和国环境 噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国大气 污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》、《大气污染综合排放标准》、《污水 综合排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》采取切实可行的防止噪声、固体废物、 大气污染的措施。 承包人应将环境保护教育纳入教育培训计划。在组织安全教育培训时，应针对工程 的实际，将环境保护的措施和要求，以及环境保护的法律、法规知识作为教育培训的重 要内容，对职工进行培训教育。 工程现场的办公区、生活区应采取绿化措施，改善生态环境。现场应设置足够数量的废料、 垃圾筒和水冲式厕所，并有专人清扫，保持现场施工环境的卫生。 工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，应及时清运到指定地点，集中处理， 防止对环境造成污染。 16承包人的现场工作 承包人保持现场整洁。在施工期间，承包人应自费并随时保持现场整洁整齐， 施工装备和材料、设备应整齐妥善存放和贮存，废料与垃圾及不再需要的设施应及时从 现场清除、拆除并运走。 竣工时的现场清理。在签发接收证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包 人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程 师认为合格的使用状态。但在保修期终止之前，承包人有权在现场一定范围内保留为在 保修期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施。 竣工后现场未清理的处理。如果承包人未在发包人或监理工程师允许的合理时 间内把所有的承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以委托他 人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放，以及委托他人清除并运走垃 圾、废料。 因上述工作而发生的费用应由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除；若 不足时，发包人可作价处理承包人财产用以抵补，或由发包人依照法律从承包人处收回。 六、考核 1考核以业主相关的质量、安全考核细则为准。 2如乙方无法满足甲方库区建设的要求，甲方单方有权与乙方终止合同，乙方承担并 赔偿由此给甲方带来的所有损失。此情况下的赔偿不设违约金上限。 3这里所指的违约罚金是确定的、经甲方人开具违约罚金通知单无需征得乙方同意的， 甲方有权得到此违约罚金而不提供所遭受的实际损失的证明。违约罚金必须按乙方规定时 间上交甲方财务，不能用合同款或履约保函金抵兑。 4乙方须遵守甲方各项与本工程有关的管理标准、制度、规范，乙方若有违反须按规 定缴纳违约金。 七、付款 1.合同价款、支付及结算 合同价款：本合同总价为￥:XXXXXXX元（人民币： ）。 该合同价格为不变价； 本合同结算货币为人民币，乙方同意甲方按人民币支付合同价款。 付款方式：银行汇票或电汇。 甲方银行承付日期为实际支付日期。 乙方需按照国家税务机关新税制改革的要求提供符合条件的发票。 2.付款进度： 仓库建设合同生效的同时，乙方提交仓库建设合同总额 10%的发票，甲方支付给乙方 仓库建设合同总额 10%预付款； .仓库建设人员、机械进厂，并完成建设场地基础处理完成的同时，乙方提交仓库建设 合同总额的 20%发票后，甲方支付仓库建设总合同总额的 20%进度款。 封闭库、棚库等钢架吊装完成，乙方提交仓库建设合同总额的 30%的发票后，甲方支 付仓库建设总合同总额的 30%进度款； 库区建设完工，经业主、监理验收合格后，乙方提交仓库建设合同总额的 30%的发票 和业主方或监理方的验收合格签单后，甲方一次支付仓库建设合同总额的 30%的进度款。 剩余 10%工程款作为质保金，待仓库验收合格投入使用后 6 个月时（期间如有质量问 题乙方负责维修并承担费用），乙方开具 10%发票，甲方支付仓库建设合同总价 10%工程 款，合同履约完毕。 八、工程设计变更及签证 1.乙方提出的工程联系单应由甲方驻工地代表签字认可后方能实施。 2.乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不 予顺延。 九、转让与分包 1.除甲方书面同意外，乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给第三方。 2.乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的工作分包。 3.为了方便工作，经甲方同意的分包并不解除乙方的责任。 十、合同的变更、修改、中止和终止 1.本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方面修改。但任何一方 均可以对要求修改的合同内容以合同修改意见书的形式通知对方并经双方签字认可。如果 该项意见书改变了合同价格，另一方应在收到上述修改意见书后 15 个工作日内，提出影 响合同价格的详细说明。 2.如因乙方未能履行合同义务，甲方有权中止部分或全部合同。如果甲方行使中止权利， 甲方有权停付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。 3.在合同执行过程中，若因国家计划调整（如停建或缓建）而引起本合同无法执行时，乙 方和/或甲方可以向对方提出中止执行合同和修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜 双方协商办理。 4.当甲方认为乙方无正当理由而又未履行施工义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的 通知。若甲方发出通知后 30 日内没有收到答复，可向乙方发出终止合同的通知，合同即 行终止。乙方承担违约责任 5.乙方向甲方办理完工程竣工移交、经业主验收合格、结清合同费用后，本合同即终止。 十一、不可抗力 1.不可抗力是指严重的自然灾害或灾难（台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不 论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义 务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为 不可抗力的延迟而调整合同价格。 2.受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将发生不可抗力的情况以传真 或电报的形式提交给另一方，并在 7日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方确认。 受影响的一方同时尽量设法缩小这种影响和由此引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后， 应将此情况立即通知对方。 3.如双方对不可抗力事件的影响估计将延续 90 天以上时，双方通过友好协商解决本合同 的执行问题。 十二、合同争议的解决 1.凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决；如经协商不能达成合同 时，则提交双方上级主管部门调解；如仍不能解决，双方同意任何一方可以提交北京仲裁 委员会仲裁。 2.仲裁地点：中国.北京。 3.仲裁裁决对双方都有约束力。 4.由上述过程发生的费用除裁决另有规定外，应由败诉方承担。 5.在进行仲裁审理期间，除提交仲裁的事项外，合同应继续履行。 十三、合同生效 1.本合同经双方法定代表或委托代理人（须经法定代表人书面授权）签字并加盖合同专用 章后生效。 2.本合同有效期：从合同生效之日起到竣工移交、结算完毕之日。 十四、其它 1.本合同经买卖双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）正式签字并 加盖公章后生效。 2.本订货合同正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份。当履行完设备质量保 证期并结清货款后本订货合同自行失效。 3.本合同附件和双方认可的传真件作为本订货合同的一部分与本订货合同具有同等法律 效力。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 法定代表人或授权人（签字）： 法定代表人或授权人（签字）： 日期： 日期： 第五章招标范围、工程规范、技术条件、图纸 1.招标范围：物资仓库用地基础处理、护坡（如有）、道路硬化、堆场碾压及碎 石的敷设、精密仪间（封闭库）、棚库、办公室、围墙及大门、水源、电源、消防设 施铺设接通，库区照明、监控摄像购置安装，电话、网络线铺设接通，电器设备购 置安装等有关全部工程。本工程项目采用 EPC 总承包模式，包括封闭仓库及配套附 属系统材料采购及供货、施工、安装、调试及验收、项目管理、技术服务等所有工 作。除特别说明外，EPC 工程项目包括全部建筑、结构、给排水、电气、消防、暖通 等各专业所含内容。本招标工程项目的工期要求，计划工期：2个月，2015年 05月 01日--2016年 06月 30日。 2.本招标工程的材料、设计、施工应符合下列国家现行的工程建设标准、规 范的要求，但不限于此。规范所使用的各标准以最新版本为准。 1）河南五象建筑设计有限公司图纸 2）设计单位及施工部门下发的设计变更、联系单 3）《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部分（土建工程） DL/-2012 4）交通部《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71-2006） 5）《电力建设安全工作规程》（DL50091-2002） 6）《建筑施工安全检验标准》JGJ59-2011 7）《工程测量规范》GB50026—2007 8）《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 9）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012 10）《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 11）《砌体工程施工及验收规范》GB50203—2011 12）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 13）《建筑内部装修施工及验收规范》GB50354-2005 14）《建筑玻璃应用设计规程》JGJ113-2003 15）《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2013 16）《屋面工程技术规范》GB50305—2012 17）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 18）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97 19）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 20）《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 21）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2002； 22）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130－2001； 23）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ/T33－2001、J119－2001； 24）《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128－2003、J43－2000； 25）《建设工程项目管理规范》GB/T50326－2001； 26）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328－2001； 27）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001； 28）《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78一 91； 29）《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002； 30）《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96； 3.上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装的最基本依据，未包括实际施工中 所涉及的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日时 的最新版本。 4.如果投标人有其它标准取代上述标准，需呈交招标人，经认可后方能采用 并附于本规范书后。 5.投标人所提供的材料样品应符合国家相关规范、标准并附有产品检验合格 证。 6.技术要求 依据河南五象建筑设计有限公司图纸进行施工，主要施工内容包括： (土建、水工、电气、桩基部分按设计院图纸要求) 7.工程施工材料要求 (土建、水工、电气、桩基部分按设计院图纸要求) 8.暖通系统 说明：本次设计没有采暖通风内容,请投标人根据办公室面积考虑满足需要的空调设 施配置。 9.监控系统 说明：本次设计未涉及监控系统部分，请投标人考虑监控系统的采购及安装费用。 10.图纸 招标方提供相关土建、水工、电气、桩基等图纸（招标文件中附电子版 图），另附。 第六章投标文件及格式 第一节报价文件及格式 1.工程量与报价 报价说明： 投标报价应与投标须知、合同条款和图纸等招标文件一起参照阅读。 .工程项目的工程量由投标人按设计方案及建筑施工图自行计算。工程项目如 有遗漏，由投标人按设计方案及建筑施工图自行计算补充。 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的材料费、 直接费、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、 责任、风险和技术条款中所要求的不单独列项所发生的一切费用。 设计费、图纸费等由中标人承担，报价中应含此项费用（设计费为 59300元）。 甲方在支付预付款时直接扣除（冲抵甲方垫付给设计院的设计费），并由设计院向 仓库建设中标单位开具设计费发票。 合同执行期间，在设计方案、施工图纸范围以内，投标人在投标报价中未列出 的项目均已包含在其它相关项目中，其费用亦认为已包含在其他相关项目中，发包 人不再另行支付。 现场临时房屋及办公设施由承包人自行解决，费用计入报价中，发包人不另行 单独支付。 施工交通、施工供风、施工通讯等临时设施和工程均由投标人自行解决，费用 计入报价中，发包人不再单独支付。 临时设施费用不单独报价，计入单价中。 招标人在合同执行中以发包人最终指定的产品的采购价格相应调整合同总价。 本项目采用总价承包方式，除主材由招标人认质认价外进行材差调整外，其 他项目不做任何调整。以上项目在招标图纸范围以内所有工程，由承包人根据发包 人提供的工程量清单和招标图纸进行相应报价，上述工作全部包含在投标报价中， 发包人不再单独支付。 封面 招标编号： 河南大唐巩义“上大压小”新建工程 物资代管理仓库建设工程 投标文件报价部分 投标人：_______________________（单位盖章） 法定代表人 或其授权人：___________________（签字或盖章） 日期： 工程量清单报价表（格式） 一、报价编制说明（投标人自行填写）： 二、工程项目总报价表 工程名称：招标编号： 投标总价：大写人民币： 序 号 单项工程名称 金额（元） 备注 1 建筑工程 2 安装工程 3 其它项目 4 设计费 59300 合计： 备注： 1、发包方不提供材料，此单价为包工包料价格。 2.包含但不限于以上内容。 3.报价工作量依照设计图纸为准。 4.报价均为含税价。 投标人：---------------------------------------（全称、盖章） 法定代表人或委托代理人：--------------(姓名、签字) 日期：--------年------月-----日 建筑工程量清单报价表 工程名称：招标编号： 金额（元） 序 号 项目名称 计量 单位 工程 数量 综合单 价 合价 1 2 3 4 5 6 合计 投标人：---------------------------------------（全称、盖章） 法定代表人或委托代理人：--------------(姓名、签字) 日期：--------年------月-----日 安装工程量清单报价表 工程名称：招标编号： 金额（元）序 号 项目名称 计量 单位 工程 数量 综合单价 合价 1 2 金额（元）序 号 项目名称 计量 单位 工程 数量 综合单价 合价 3 4 5 6 合计 投标人：---------------------------------------（全称、盖章） 法定代表人或委托代理人：--------------(姓名、签字) 日期：--------年------月-----日 其他项目清单计价表 工程名称：招标编号： 金额（元） 序 号 项目名称 计 量 单 位 工程数 量 综 合 单 价 合 价 1 安全文明施工措施费 项 2 项 3 项 …… 合计 第二节投标文件商务部分格式 一、法定代表人身份证明书 二、授权委托书 三、投标保证金汇款底单 四、商务偏离表 五、投标人基本情况表 六、近三年财务状况表 七、资质、资信等级 八、体系认证证书 九、近三年施工单位荣誉称号 十、近三年完成的类似项目情况表及证明材料 十一、近五年已建类似工程获奖情况 十二、近三年重大工程质量事故 十三、近三年重大安全事故 十四、业主对施工单位的评价 十五、其他材料 招标编号： 河南大唐巩义“上大压小”新建工程 物资代管理仓库建设工程 投标文件商务部分 投标人：_______________________（单位盖章） 法定代表人 或其授权人：___________________（签字或盖章） 日期： 一、法定代表人身份证明书 法定代表人资格证明书 单位名称： 地址： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 身份证号： 系 的法定代表人。以本公司的名义参加 （招标方）的 项目的投标活动，在投标、开标、评标、合同 谈判过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务。 特此证明 投标方：（盖章） 日期： 年 月 日 二、授权委托书 投标人法定代表人授权书（格式） 投标人法定代表人授权书 项目名称： 日期： 致： （投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址 。 （授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的 投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。 我公司对被授权人的签名负全部责任。 在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所 有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。 被授权人签名：授权人签名： 职务：职务： 投标人公章： 三、投标保证金汇款底单 投标保证金汇款底单黏贴处 四、商务偏离表 投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要 单独列表。有任何差异或不同意见均应列于差异表中，否则，即视为完全响应招标 文件。 商务差异表 招标文件 投标文件 序号 条目 简要内容 条目 简要内容 五、投标人基本情况表 投标人基本情况表 企业名称 法定代表人 注册地址 邮政编码 通讯地址 邮政编码 成立时间 电话 传真 企业性质 □国企□民企□外资□其他 生产能力 营业执照编 号 职工人数 技术人员数 企业资质 企业简介 组织机构框图 （包括组织结构框图、领导成员情况、主要技术人员情况及数量等） 六、近三年财务状况表 近三年财务状况表 固定资产 万元 1、资产总额 万元 流动资金 万元 长期负债 万元 2、负债总额 万元 流动负债 万元 3、近三年每年承担的合同收入： 年份 营业收入 利润 附：加盖单位公章的审计报告扫描件或复印件 七、资质、资信等级 附：加盖单位公章的相关资质、资信等级证书的扫描件或复印件 八、体系认证证书 附：加盖单位公章的相关资质、资信等级证书的扫描件或复印件 九、近三年施工单位荣誉称号 附：加盖单位公章的相关资质、资信等级证书的扫描件或复印件 十、近三年完成的类似项目情况表及证明材料 近三年完成的类似项目情况表及证明材料（格式） 序 号 项目名称 标段 规模 所在地 时间 用 户 联 系人 联系方式 注：后附招标公告中关于资质要求的业绩证明材料 十一、近五年已建类似工程获奖情况 附：加盖单位公章的相关证明文件的扫描件或复印件 十二、近三年重大工程质量事故 附：加盖单位公章的相关证明文件的扫描件或复印件 十三、近三年重大安全事故 附：加盖单位公章的相关证明文件的扫描件或复印件 十四、业主对施工单位的评价 附：加盖单位公章的相关证明文件的扫描件或复印件 十五、其他材料 附：加盖单位公章的相关证明文件的扫描件或复印件 第三节投标文件技术部分格式 一、施工组织设计 1、投标应编制施工组织设计，包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制的 具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分项工程的施工方法；拟投 入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行工程 质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂 环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施，减少扰民噪音、降低环境污 染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2、施工组织设计除采用文字表达外应附下列图表，图表及格式要求附后。 拟投入的主要施工机械设备表 劳动力计划表 计划开完工日期和施工进度网络图 施工总平面图 招标编号： 河南大唐巩义“上大压小”新建工程 物资代管理仓库建设工程 投标文件技术部分 投标人：_______________________（单位盖章） 法定代表人 或其授权人：___________________（签字或盖章） 日期： （1）拟投入的主要施工机械设备表 (工程项目名称)工程 序 号 机械或 设备名称 型号 规格 数 量 国别 年份 制造 年份 额定 功率 生产 能力 用于施 工部位 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … （2）劳动力计划表 (工程项目名称)工程 按工程施工阶段投入劳动力情况 工种、级别 注：(1)投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。 (2)本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。 （3）计划开、完工日期和施工进度网络图 1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的日期进行施 工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进 度计划。 2、施工进度表可采用网络图(或横道图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段 和完工日期以及分包合同签订的日期。 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。 二、项目管理机构配备情况 (1)项目管理机构配备情况表 (2)项目经理简历表 (3)项目技术负责人简历表 (4)项目管理人员简历表 (5)项目管理机构配备情况辅助说明资料 （1）项目管理机构配备情况表 (工程项目名称)工程 执业或职业资格证明 已承担在建 工程情况职 务 姓 名 职 称 证书名称 级 别 证号 专业 原服务单位 项目数 主要项目 名称 （2）拟派项目经理简历表 (工程项目名称)工程 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 照 片 参加工作时间 担任项目经理年限 在建和已完成工程情况 建设单位 项目名称 建设规模 开完工日期 工程质量 （3）拟派项目技术负责人简历表 (工程项目名称)工程 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 照 片 参加工作时间 担任技术负责人年限 在建和已完成工程情况 建设单位 项目名称 建设规模 开完工日期 工程质量 （4）拟派管理人员简历表 (工程项目名称)工程 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 照 片 参加工作时间 担任项目经理年限 在建和已完成工程情况 建设单位 项目名称 建设规模 开完工日期 工程质量 （5）项目管理机构配备情况辅助说明资料 (工程项目名称)工程 注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构调协、职责分工、有关复印证明资料以 及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设 计。 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。 技术差异表 投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列 表。有任何差异或不同意见均应列于差异表中，否则，即视为完全响应招标文件。 技术差异表 招标文件 投标文件 序号 条目 简要内容 条目 简要内容