广告招牌、形象柜台物料制作安装合同
甲方(委托方):
公司名称:__________________
法定代表人:__________________
地址:__________________
联系电话:__________________
乙方(受托方):
公司名称:__________________
法定代表人:__________________
地址:__________________
联系电话:__________________
鉴于甲方有广告招牌和形象柜台物料制作安装的需求,乙方具备相应的专业能力和资质,双方
经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,就甲方委托乙方进行广告招牌
、形象柜台物料制作安装事宜达成如下协议:
一、项目内容及要求
1. 项目概述:乙方负责按照甲方提供的设计方案或双方共同确认的设计要求,制作并安装位
于 [具体地点] 的广告招牌及形象柜台物料,包括但不限于各类展示架、灯箱、标识牌等,
以提升甲方的品牌形象和产品展示效果。
2. 具体要求:
◦ 广告招牌及形象柜台的规格、尺寸、材质、颜色、工艺等应符合甲方认可的设计图纸
和详细技术要求,确保整体效果美观、大方、耐用,且与甲方的品牌形象高度契合。
◦ 乙方应选用符合国家标准和行业规范的优质原材料,确保制作的物料质量稳定可靠,
结构牢固安全,能够在正常使用环境下长期使用而不出现变形、褪色、损坏等问题。
◦ 制作过程中的加工工艺应精细,焊接、拼接、涂装等环节应符合相关技术标准,确保
产品表面平整光滑、无瑕疵、无气泡、无裂缝等缺陷,各部件的连接紧密、牢固,安
装后无晃动、异响等情况。
◦ 乙方负责将制作完成的物料运输至甲方指定的安装地点,并承担运输过程中的一切风
险和费用,确保物料在运输过程中不受损坏。在安装方面,乙方应安排专业的安装人
员,按照安全规范和操作流程进行安装作业,确保安装牢固、准确、平整,与周边环
境协调一致,并保证安装过程中不损坏甲方的场地及设施。
二、项目工期
3. 本项目的总工期为 [X] 个工作日,自合同签订之日起计算。具体时间安排如下:
◦ 设计方案确认:在合同签订后的 [X] 个工作日内,乙方应根据甲方的要求完成设计方
案的初稿,并提交给甲方审核。甲方应在收到设计方案初稿后的 [X] 个工作日内提出
修改意见或确认通过。如因甲方原因导致设计方案确认时间延迟,相应的项目工期将
顺延,但乙方应提供书面证据证明延迟原因。
◦ 物料制作:在设计方案最终确认后的 [X] 个工作日内,乙方应完成所有物料的制作工
作,并通知甲方进行验收。甲方应在接到验收通知后的 [X] 个工作日内安排验收,如
验收合格,乙方即可安排运输和安装;如验收不合格,乙方应在 [X] 个工作日内完成
整改,并再次通知甲方验收,直至验收合格为止,整改期间的工期不顺延。
◦ 运输与安装:物料验收合格后,乙方应在 [X] 个工作日内将物料运输至甲方指定地点
,并在运输到达后的 [X] 个工作日内完成安装工作,确保项目整体交付使用。
4. 如遇不可抗力或甲方原因(如场地不具备安装条件、临时变更设计方案等)导致工期延误
,乙方应及时书面通知甲方,并提供相关证明文件,经甲方确认后,工期可相应顺延。但
乙方应采取积极措施尽量减少延误时间及其影响,如因乙方自身原因造成工期延误,每延
误一天,乙方应按照合同总金额的 [X]% 向甲方支付违约金;如延误超过 [X] 天,甲方有权
解除合同,并要求乙方返还已支付的款项(如有),同时承担因此给甲方造成的全部损失
,包括但不限于甲方因延误开业或推广活动所遭受的商业损失、额外支付的场地租赁费用
、临时增加的广告宣传费用等。
三、合同价款及支付方式
5. 合同总价款:本项目的合同总价款为人民币 [X] 元(大写:[大写金额]),此价格为固定总
价,包括但不限于物料制作费用、原材料采购费用、运输费用、安装费用、设计费用(如
有)、税费以及乙方为完成本项目所需的其他一切费用,除非双方另有书面约定,甲方无
需向乙方支付任何其他额外费用。
6. 支付方式:
◦ 预付款:合同签订后 [X] 个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的 [X]% 作为预付款
,即人民币 [X] 元(大写:[大写金额]),乙方应在收到预付款后立即启动项目,并按
照合同约定的时间和要求开展设计和制作工作。
◦ 进度款:在物料制作完成并经甲方验收合格后 [X] 个工作日内,甲方向乙方支付合同
总价款的 [X]% 作为进度款,即人民币 [X] 元(大写:[大写金额]),乙方应在申请进
度款时向甲方提供物料制作完成的验收报告、照片或视频等相关证明资料,以及合法
有效的发票。
◦ 尾款:在项目安装调试完成并经甲方最终验收合格后 [X] 个工作日内,甲方向乙方支
付合同总价款的 [X]% 作为尾款,即人民币 [X] 元(大写:[大写金额]),乙方应在申
请尾款时向甲方提供项目最终验收报告、质量保修书、发票等相关资料,确保甲方能
够顺利完成付款流程。
7. 乙方应在每次收到款项后的 [X] 个工作日内,向甲方出具合法有效的收款凭证,如乙方未
按时提供收款凭证或提供的收款凭证不符合财务规范和税务要求,甲方有权暂缓支付后续
款项,直至乙方提供合格的收款凭证为止,由此造成的工期延误或其他损失由乙方自行承
担。
四、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
8. 权利:
◦ 有权对乙方的设计方案、制作过程、安装调试等工作进行全程监督和检查,提出合理
的意见和建议,乙方应积极配合甲方的监督检查工作,并根据甲方的要求及时进行整
改和完善,确保项目质量和进度符合合同约定。
◦ 在项目实施过程中,如发现乙方存在违反合同约定、质量标准不达标、工期延误等问
题,有权要求乙方立即停止违约行为,并采取相应的补救措施。如乙方未能在规定时
间内纠正问题,甲方有权扣除相应的款项、解除合同,并要求乙方承担违约责任和赔
偿甲方因此遭受的全部损失。
◦ 有权按照合同约定的质量标准和验收程序对项目进行验收,如验收不合格,有权拒绝
接收项目,并要求乙方限期整改,直至验收合格为止。验收合格后,甲方应按照合同
约定及时支付尾款和质量保证金(如有)。
9. 义务:
◦ 应在合同签订后及时向乙方提供项目所需的品牌形象资料、场地平面图、设计要求等
相关信息和资料,确保乙方能够准确、全面地了解项目需求,顺利开展设计和制作工
作。如因甲方提供的资料不准确或不完整导致项目出现问题或延误,甲方应承担相应
的责任。
◦ 应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款,确保乙方的资金周转和项目实施
不受影响。如甲方未按时支付款项,每逾期一天,应按照未支付金额的 [X]% 向乙方支
付违约金;如逾期超过 [X] 天,乙方有权暂停项目实施,并要求甲方支付已完成工作
的款项及相应违约金,同时承担乙方因此遭受的全部损失,包括但不限于乙方的人工
成本增加、原材料积压损失、向第三方支付的违约金等。
◦ 在乙方进行安装作业时,应提供必要的场地条件和协助,如协调现场其他施工单位、
提供水电接入、清理安装场地等,确保安装工作能够顺利进行。如因甲方原因导致安
装工作受阻或延误,甲方应承担相应的责任和赔偿责任。
(二)乙方权利与义务
10. 权利:
◦ 有权要求甲方按照合同约定提供项目所需的资料和信息,以及必要的协助和支持,确
保项目能够顺利进行。如甲方未按照约定提供相关资料或协助,导致项目延误或出现
问题,乙方有权要求甲方承担相应的责任和赔偿责任,包括但不限于乙方的工期延误
损失、额外费用支出损失等,并相应顺延项目工期。
◦ 有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款,如甲方未按时支付款项,乙方有权按
照合同约定向甲方主张违约金,并在甲方支付全部欠款及违约金之前,有权暂停项目
实施或采取其他合法的维权措施,以保障自身的合法权益。
◦ 在项目实施过程中,如因甲方原因导致项目变更或增加工作量,乙方有权要求甲方根
据实际情况签订补充协议,调整合同价款和工期,并提供相应的书面指令和证明文件
。如甲方拒绝签订补充协议或未及时支付变更费用,乙方有权暂停涉及变更部分的工
作,直至双方协商一致并解决费用支付问题为止,由此造成的工期延误责任由甲方承
担。
11. 义务:
◦ 应按照合同约定的时间、质量标准和设计要求完成广告招牌、形象柜台物料的制作和
安装工作,确保项目整体质量合格、效果良好,并符合国家和地方相关的安全标准、
环保标准及行业规范。如因乙方原因导致项目质量不合格或出现安全事故,乙方应承
担全部责任,并负责免费修复、更换或重做,直至达到合同约定的质量标准和安全要
求,同时应赔偿甲方因此遭受的全部损失,包括但不限于甲方的直接经济损失、间接
经济损失、名誉损失、第三方索赔等。
◦ 应在项目实施过程中严格遵守国家和地方的法律法规,以及甲方的场地管理规定,做
好安全防护措施,确保施工人员的人身安全和甲方场地的财产安全。如因乙方施工造
成甲方场地或第三方人身、财产损害的,乙方应承担全部赔偿责任,并负责妥善处理
相关纠纷,避免给甲方带来任何不利影响。
◦ 应负责项目的售后服务工作,在质量保修期内(自项目最终验收合格之日起 [X] 年)
,如发现物料存在质量问题或因安装原因导致的故障,乙方应在接到甲方通知后的 [X]
个工作日内响应,并在 [X] 个工作日内安排专业人员到现场进行免费维修或更换,确
保项目能够正常使用。如乙方未在规定时间内响应或未履行维修义务,甲方有权自行
安排维修,费用由乙方承担,同时甲方有权从质量保证金(如有)中扣除相应费用,
如质量保证金不足以支付维修费用,甲方有权向乙方追偿。
五、质量保证与验收
12. 质量保证:乙方应保证所提供的广告招牌、形象柜台物料及安装服务符合国家和行业
相关质量标准以及本合同约定的质量要求,在质量保修期内,乙方应对物料的质量问题负
责免费维修或更换,因正常使用磨损或甲方人为因素造成的损坏除外。乙方应在项目交付
时向甲方提供质量保修书,明确质量保修范围、期限、责任等内容,质量保修书作为合同
的附件,与本合同具有同等法律效力。
13. 验收程序:
◦ 物料验收:在物料制作完成后,乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的 [X]
个工作日内组织验收人员到乙方的生产场地或指定地点进行验收,验收内容包括物料
的规格、尺寸、材质、颜色、工艺等是否符合合同约定和设计要求,数量是否准确无
误等。如验收合格,双方应签署物料验收合格报告;如验收不合格,乙方应在 [X] 个
工作日内按照甲方的要求进行整改,并重新通知甲方验收,直至验收合格为止。
◦ 安装验收:在物料安装调试完成后,乙方应向甲方提交安装验收申请,甲方应在接到
申请后的 [X] 个工作日内组织相关人员进行现场验收,验收内容包括安装位置、安装
牢固程度、整体效果、电气设备运行情况(如有)等是否符合合同约定和设计要求,
以及是否满足甲方的使用需求。如验收合格,双方应签署项目最终验收报告,标志着
项目正式交付甲方使用;如验收不合格,乙方应在 [X] 个工作日内进行整改,并再次
申请验收,直至验收合格为止。
六、违约责任
14. 除本合同另有约定外,若一方违反本合同的任何条款,应向对方支付违约金人民币 [X]
元(大写:[大写金额]);如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失,违约方还应继续赔偿
对方的损失差额,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、可得利益损失、律师费、
诉讼费、鉴定费、差旅费等为解决纠纷而支付的一切合理费用。
15. 如乙方未能按照合同约定的时间完成项目制作安装工作,每逾期一天,应按照合同总
金额的 [X]% 向甲方支付违约金;逾期超过 [X] 天,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已
支付的款项(如有),同时承担因此给甲方造成的全部损失,乙方应在接到甲方解除合同
通知后的 [X] 个工作日内,与甲方协商解决合同解除后的善后事宜,如协商不成,甲方有
权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼,乙方应积极配合法院的审理工作,提供真
实、有效的证据材料,遵守法院的判决和裁定,如乙方不履行法院判决或裁定确定的义务
,甲方有权申请法院强制执行,由此产生的费用由乙方承担。
16. 如甲方未能按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款,每逾期一天,应按照未
支付金额的 [X]% 向乙方支付违约金;逾期超过 [X] 天,乙方有权暂停项目实施,并要求甲
方支付已完成工作的款项及相应违约金,同时承担乙方因此遭受的全部损失,乙方有权通
过法律手段追究甲方的法律责任,要求甲方履行支付义务并承担相应的赔偿责任,甲方应
在收到乙方的违约通知后的 [X] 个工作日内,与乙方协商解决违约责任承担及赔偿事宜,
如协商不成,乙方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼,甲方应积极配合法院
的审理工作,提供真实、有效的证据材料,遵守法院的判决和裁定,如甲方不履行法院判
决或裁定确定的义务,乙方有权申请法院强制执行,由此产生的费用由甲方承担。
17. 在项目实施过程中,如乙方未经甲方书面同意擅自将项目转包或分包给第三方,甲方
有权解除合同,并要求乙方返还已支付的款项(如有),同时乙方应按照合同总金额的
[X]% 向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的全部损失,乙方应在接到甲方解除合同
通知后的 [X] 个工作日内,与甲方协商解决合同解除后的善后事宜,如协商不成,甲方有
权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼,乙方应积极配合法院的审理工作,提供真
实、有效的证据材料,遵守法院的判决和裁定,如乙方不履行法院判决或裁定确定的义务
,甲方有权申请法院强制执行,由此产生的费用由乙方承担。
七、不可抗力
18. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于
自然灾害、政府行为、法律法规调整、战争、疫情等。如一方因不可抗力事件不能履行或
部分履行本合同义务,应在不可抗力事件发生后 [X] 小时内通知对方,并在不可抗力事件
结束后 [X] 个工作日内提供相关证明文件,双方应根据不可抗力事件的影响程度协商决定
是否变更或解除本合同,以及如何分担因此造成的损失。
19. 如因不可抗力事件导致项目延误或无法完成,乙方应在不可抗力事件结束后尽快恢复
工作,并采取积极措施尽量减少损失和延误时间。如因不可抗力事件造成乙方无法履行合
同义务且时间超过 [X] 天,双方可协商决定是否继续履行合同或解除合同,如协商解除合
同,双方应按照公平原则分担已发生的费用和损失,互不追究对方的违约责任。
八、争议解决
20. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
21. 双方在履行本合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何
一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼,诉讼过程中,除争议事项外,双
方应继续履行本合同约定的其他义务,以避免损失的进一步扩大,双方应积极配合法院的
审理工作,提供真实、有效的证据材料,遵守法院的判决和裁定,如一方不履行法院判决
或裁定确定的义务,另一方有权申请法院强制执行,由此产生的费用由违约方承担。
九、其他条款
22. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律
效力。
23. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
;补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议为准。
24. 本合同附件包括但不限于设计图纸、技术要求、质量保修书等,均为本合同的组成部
分,与本合同具有同等法律效力,附件内容与本合同正文不一致的,以合同正文为准。
甲方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
签订日期:______年____月____日
乙方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
签订日期:______年____月____日
以上合同仅供参考,在实际签订合同前,建议咨询专业法律人士,根据具体情况进行详细审查
和修改,以确保合同条款符合您的需求和法律规定,最大程度地保护您的合法权益。