编号:______________
电力施工合同
甲方:__________________
乙方:__________________
日期:__________________
标准合同示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-518
第 2 页 / 总 8 页
电力施工合同
用户指南:该合同资料适用于合作中分清各自的权利义务责任,定义违约行为,实现在法律范围内保护守
约方,并且对违约行为进行追究责任,使损失的利益得到合理的经济赔偿。可通过修改使用,也可以直接
沿用本模板进行快速编辑。
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合
同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:;
2、工程地点:;
3、工程范围:;(详见施工图纸内容);
4、承包方式:_.
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)
二、合同工期及工期延误
1、开工日期:xx年 xx月 xx日,竣工日期 xx年 xx
月 xx日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算
标准合同示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-518
第 3 页 / 总 8 页
起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每
逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约
金,算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条
件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批
准等,致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小
时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书
面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人
代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期
标准合同示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-518
第 4 页 / 总 8 页
不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规
范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币),小写¥.
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程
合同总价款的的进度款;
2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付
工程合同总价款的的进度款;
3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工
程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同
总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包
人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细
化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术
标准合同示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-518
第 5 页 / 总 8 页
交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基
准测量点,免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调
好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工
并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加
工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严
格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依
法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故
隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教
育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施
工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责
任及发生的费用;
标准合同示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-518
第 6 页 / 总 8 页
3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有
关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由
事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府
有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面
形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,
须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发
包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间
所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期
又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收
之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程
发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法
解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,
标准合同示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-518
第 7 页 / 总 8 页
并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负
责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服
务。
九、现场代表
发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表
的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、
及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面
通知对方。
十、违约责任
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违
约金万元。
十一、争议解决
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及
时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定
议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效
标准合同示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-518
第 8 页 / 总 8 页
力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与
承包人各执二份,具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括:
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:_____________
本合同共_页
发包人:_________承包人:
住所:__________住所:
法定代表人:_______法定代表人:
电话:__________电话:
传真:__________传真:
开户银行:________开户银行:
账号:_________账号:
邮政编码:________邮政编码: